UMOWA O PRACE PROJEKTOWE I SPRAWOWANIE NADZORU AUTORSKIEGO NR ...
W dniu ... r. we Wrocławiu pomiędzy:
M P W i K Spółka z o.o. we Wrocławiu, ul. Na Grobli 14/16, wpisanym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nu- merem KRS 0000043801, wysokość kapitału zakładowego: 357 865 632 zwanym dalej Za- mawiającym, reprezentowanym przez:
1. ...
2. ...
działającym w imieniu własnym oraz w imieniu i na rzecz Gminy Wrocław a
(gdy wykonawca jest spółką prawa handlowego)
..., z siedzibą ...wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd ... pod numerem KRS : ...
reprezentowanym przez:
1. ...
2. ...
zwanym dalej Wykonawcą,
(gdy wykonawca jest podmiotem działającym na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej)
.../imię i nazwisko/, zam... – prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą .../nazwa firmy/, na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodar- czej prowadzonej przez ... pod nr ...z siedzibą ...
zwanym dalej Wykonawcą,
(gdy wykonawca działa w formie spółki cywilnej – naleŜy wpisać dane wszystkich wspólni- ków!)
.../imię i nazwisko/, zam... – prowadzącym działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez... pod nr ...
.../imię i nazwisko/, zam... – prowadzącym działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez... pod nr ...
wspólnikami spółki cywilnej .../nazwa/, z siedzibą ...
zwanym dalej Wykonawcą,
w wyniku wyboru oferty po przeprowadzeniu postępowania w trybie przetargu nieograniczo- nego przeprowadzonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. UPZP, zo- stała zawarta umowa następującej treści:
Zamawiający oświadcza, Ŝe na mocy Porozumienia zawartego z Gminą Wrocław udziela niniejszego zamówienia wspólnie na podstawie art. 16 ust.1 ustawy – Prawo zamówień pu-
2 blicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163, Nr 170 poz. 1217 i Nr 227 poz. 1658 oraz z 2007 r. Nr 64 poz. 427 i Nr 82 poz. 560).
§ 1 Przedmiot umowy
1. Zamawiający zamawia a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych i kosz- torysu inwestorskiego dla zadania: ... – zadanie ...
(wpisać pełną nazwę zadania oraz numer zadania – na kaŜde zadanie zostanie zawarta odrębna umowa)
2. Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się do sprawowania nadzoru autor- skiego przy realizacji robót budowlanych.
3. Następujące dokumenty będą uwaŜane, odczytywane i interpretowane jako integral- na cześć niniejszej umowy według następującego pierwszeństwa:
a) Umowa o prace projektowe i sprawowanie nadzoru autorskiego,
b) Warunki Szczególne do Umowy o prace projektowe i sprawowanie nadzoru autorskiego (Warunki Szczególne),
c) Opis Przedmiotu Zamówienia – w zakresie wodociągowo-kanalizacyjnym, d) Opis Przedmiotu Zamówienia – w zakresie odbudowy dróg z infrastrukturą
drogową,
e) Oferta Wykonawcy
§ 2 Terminy realizacji przedmiotu umowy
1. Umowę zawarto na czas określony: ... (ilość miesięcy, wg zestawienia w rozdz. I pkt 4 IDW) miesięcy, licząc od dnia zawarcia umowy tj. od dnia ...do dnia ... w zakresie przedmiotu umowy określonego w § 1 ust. 1.
2. Umowa niniejsza obowiązuje równieŜ w okresie realizacji robót budowlanych w zakresie przedmiotu umowy określonego w § 1 ust. 2, od dnia rozpoczęcia robót budowlanych do dnia ich zakończenia oraz w okresie gwarancji i rękojmi udzielonej przez Wykonawcę ro- bót budowlanych.
3. Planowany okres sprawowania nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych to ... (ilość miesięcy, wg zestawienia w rozdz. I pkt 5 IDW) miesięcy licząc od daty roz- poczęcia robót.
4. Planowana data rozpoczęcia robót budowlanych to 2010.
§ 3 Wynagrodzenie:
1. Strony ustalają łączne wynagrodzenie za wykonanie całego przedmiotu umowy określo- nego w §1 w kwocie brutto ...zł (słownie: ...
...), w tym cena bez VAT ...PLN (słownie: ...PLN) oraz VAT w wysokości ... PLN (słownie: ... PLN), w tym
1.1. wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 ust. 1 w kwocie brutto ... zł (słownie zł ...
... złotych) w tym cena bez VAT ...PLN (słownie: ...PLN) oraz VAT w wysokości ...
PLN (słownie: ... PLN), w tym
1.1.1. wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 ust. 1 przedstawionym w Opisie Przedmiotu Zamówienia w zakresie wodo- ciągowo-kanalizacyjnym w kwocie brutto ...zł (słownie zł ... ... złotych) w tym cena bez VAT ...PLN (słownie: ...PLN) oraz VAT w wysokości ... PLN (słownie: ... PLN)
1.1.2. wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 ust. 1 przedstawionym w Opisie Przedmiotu Zamówienia w zakresie odbu- dowy dróg z infrastrukturą drogową, w kwocie brutto ... zł
(słownie zł ...
... złotych) w tym cena bez VAT ...PLN (słownie: ...PLN) oraz VAT w wysokości ... PLN (słownie: ... PLN)
1.2. wynagrodzenie wstępne za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 ust. 2 w kwocie brutto ... zł (słownie zł ...
...) w tym cena bez VAT ...PLN (słownie:
...PLN) oraz VAT w wysokości ... PLN (słownie:
... PLN) w tym:
1.2.1. wynagrodzenie wstępne za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 ust. 2 dla zakresu wodociągowo-kanalizacyjnego w kwocie brutto ... zł (słownie zł ... ...) w tym cena bez VAT ...PLN (słownie: ...PLN) oraz VAT w wysokości ... PLN (słownie: ... PLN)
1.2.2. wynagrodzenie wstępne za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 ust. 2 dla zakresu odbudowy dróg z infrastrukturą drogową w kwocie brutto ... zł (słownie zł ... ...) w tym cena bez VAT ...PLN (słownie: ...PLN) oraz VAT w wysokości ... PLN (słownie: ... PLN)
2. Zamawiający jest podatnikiem podatku VAT czynny, posiada NIP 896-000-02-56.
3. Wykonawca jest podatnikiem podatku VAT czynny, posiada NIP ...
§ 4
Zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy:
Wykonawca wniósł zabezpieczenie naleŜytego wykonania przedmiotu umowy w pełnej wy- sokości 5 % łącznego wynagrodzenia za cały przedmiot umowy, o którym mowa w § 3 ust. 1 w formie: ...
§ 5 Kary umowne
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
1.1. za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy określonego w § 1 ust. 1 w wysokości 0,2% wynagrodzenia ryczałtowego określonego w § 3 ust.1 punkt 1.1. za kaŜdy dzień opóźnienia, licząc od dnia następnego po upływie terminu, określonego w § 2 ust. 1. umowy
1.2. za opóźnienie w usunięciu wad w przedmiocie umowy określonym w § 1 ust.1 stwier- dzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rękojmi w wysokości 0,2 % wynagro- dzenia ryczałtowego określonego w § 3 ust. 1 punkt 1.1. za kaŜdy dzień opóźnienia licząc od dnia następnego po upływie terminu ustalonego na usunięcie wad
4 1.3. za opóźnienie w usunięciu wad w terminie dodatkowym, wskazanym przez Zamawia- jącego, wysokość kary, o której mowa w pkt.1.2 ,zostanie podwyŜszona do 0,4 % wy- nagrodzenia ryczałtowego określonego w § 3 ust. 1 punkt 1.1. za kaŜdy dzień opóź- nienia, licząc od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad.
1.4. z tytułu rozwiązania umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezaleŜnych od Zamawia- jącego w wysokości 20 % wynagrodzenia ryczałtowego określonego w § 3 ust. 1 punkt 1.1.
1.5. z tytułu rozwiązania umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonaw- ca, w wysokości 20 % wynagrodzenia ryczałtowego określonego w § 3 ust. 1 punkt 1.1.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
2.1. za opóźnienie w wykonywaniu czynności nadzoru autorskiego w wysokości 0,2%
wynagrodzenia wstępnego , o którym mowa w § 3 ust.1.2 ppkt. 1.2.1. lub/i 1.2.2. za kaŜdy dzień opóźnienia licząc od dnia następnego po upływie terminu wyznaczonego na opracowanie rozwiązań zamiennych
2.2. za opóźnienie w wykonywaniu czynności nadzoru autorskiego w wysokości 0,2%
wynagrodzenia wstępnego, o którym mowa w § 3 ust.1.2 ppkt. 1.2.1. lub/i 1.2.2. za kaŜdy dzień opóźnienia licząc od upływu terminu wyznaczonego na wykonanie czyn- ności nadzoru autorskiego na budowie.
2.3. za opóźnienie w usunięciu wad w rozwiązaniach zamiennych stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rękojmi w wysokości 0,2% wynagrodzenia wstęp- nego , o którym mowa w § 3 ust.1.2 ppkt. 1.2.1. lub/i 1.2.2. za kaŜdy dzień opóźnienia licząc od upływu terminu ustalonego na usuniecie wad w rozwiązaniach zamiennych.
2.4. z tytułu rozwiązania umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonaw- ca, w wysokości 20% wynagrodzenia wstępnego, o którym mowa w § 3 ust.1 pkt. 1.2.
3. Zamawiający ma prawo do sumowania w/w kar umownych i obciąŜenia Wykonawcy w ich łącznym wymiarze.
4. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne z tytułu odstąpienia przez Zamawiające- go od umowy z przyczyn zaleŜnych od Zamawiającego, za wyjątkiem wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, Ŝe wykonanie umowy nie leŜy w interesie publicznym, czego nie moŜna przewidzieć w chwili zawarcia umowy, w wysokości 20 % wynagrodze- nia umownego określonego w § 3 ust. 1.1.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości faktycznie poniesionej szkody oraz utraconych korzyści.
6. Kara umowna powinna być zapłacona przez Stronę, która naruszyła postanowienia umowne, w terminie 14 dni od daty wystąpienia przez drugą Stronę z Ŝądaniem zapłaty.
W razie opóźnienia Wykonawcy w zapłacie kary Zamawiający moŜe potrącić naleŜną mu karę z dowolnej naleŜności Wykonawcy.
§ 6 Osoby odpowiedzialne za wykonanie umowy
1. Osobą odpowiedzialną ze strony Zamawiającego jest Kierownik Projektu ...tel. ..., email...
2. Osobą odpowiedzialną ze strony Wykonawcy jest ...tel.
..., email...
§ 7 Rozwiązanie umowy
Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy bez wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym z winy Wykonawcy w przypadku raŜącego naruszenia postanowień niniej- szej umowy, a w szczególności wadliwego lub sprzecznego z umową wykonywania przed- miotu umowy mimo upływu terminu wyznaczonego przez Zamawiającego w wezwaniu do zmiany takiego działania lub zaniechania.
§ 8 Odstąpienie od umowy
1. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, Ŝe wykonanie umowy nie leŜy w interesie publicznym, czego nie moŜna było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający moŜe odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyŜszych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca moŜe Ŝądać jedynie wy- nagrodzenia naleŜnego mu z tytułu wykonania części umowy, co zostanie potwierdzone protokołem sporządzonym przez Kierownika projektu i Wykonawcę
2. Z chwilą otrzymania zawiadomienia od Zamawiającego o odstąpieniu od umowy, Wyko- nawca winien wstrzymać realizację przedmiotu umowy.
§ 9 Postanowienia końcowe
1. Wszelkie zmiany warunków umownych wymagają formy pisemnej – aneksu do umowy, pod rygorem ich niewaŜności.
2. Przelew (cesja) wierzytelności Wykonawcy wynikających z niniejszej umowy nie moŜe nastąpić bez uzyskania przez Wykonawcę pisemnej zgody Zamawiającego, pod rygorem niewaŜności przelewu.
3. Do spraw nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego i prawa budowlanego.
4. Spory wynikłe z niniejszej umowy, nie rozstrzygnięte na drodze negocjacji, będą rozpa- trywane przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
5. Umowę sporządzono w dwóch jednakowo brzmiących egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla kaŜdej ze stron.
WYKONAWCA ZAMAWIAJĄCY