Gdańsk: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pod nazwą Budowa Małej Elektrowni Wodnej w
Michałowie
Numer ogłoszenia: 214316 - 2009; data zamieszczenia: 30.06.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku , ul. Franciszka
Rogaczewskiego 9/19, 80-804 Gdańsk, woj. pomorskie, tel. 058 326 18 88, 3261877, faks (058) 326 18 89.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.rzgw.gda.pl I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa terenowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pod nazwą Budowa Małej Elektrowni Wodnej w Michałowie.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania Budowa Małej Elektrowni Wodnej w Michałowie. Zadanie obejmuje sprawowanie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi oraz sprawowanie funkcji inspektora w branŜy elektrycznej. Do podstawowych zadań inspektora nadzoru inwestorskiego naleŜą czynności określone w art.25 i 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz.1118 ze zm.), w szczególności: 1) reprezentowanie Zamawiającego (inwestora) na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej oraz zapisami umowy, 2)
sprawdzanie jakości wykonywanych robót, wbudowanych wyrobów budowlanych i stosowanych materiałów (do obowiązków inspektora będzie naleŜało egzekwowanie i odbiór od wykonawcy robót atestów i
certyfikatów wyrobów i materiałów przed ich wbudowaniem oraz ich szczegółowa weryfikacja), a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie, 3) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych oraz
przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych elementów budowlanych i przekazanie ich do uŜytkowania, 4) sprawdzenie i odbiór robót, wynikających z harmonogramu robót budowlanych, 5) kontrola ilości i wartości wykonywanych robót z obowiązującym harmonogramem oraz terminowość ich wykonania, 6) kontrola prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywania w nim wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla oceny właściwego wykonania robót (ilości, jakości, wartości robót) w czasie kaŜdorazowego pobytu na budowie inspektor nadzoru ma obowiązek bieŜącego
przeglądania dziennika budowy oraz potwierdzenia pobytu poprzez dokonanie stosownego zapisu, 7) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcie wad, a takŜe kontrolowanie rozliczeń budowy, 8) rozstrzyganie w porozumieniu z kierownikiem budowy i przedstawicielem Inwestora wątpliwości natury technicznej powstałych w toku wykonywania robót, zasięgając w razie potrzeby opinii autora projektu budowlanego. Przekazywanie zleceń inspektora nadzoru autorskiego jest dokonywane za pośrednictwem inspektora nadzoru i wpisem do dziennika budowy, 9) branie udziału w komisjach technicznych
powołanych do oceny lub rozstrzygnięcia spraw budowy w toku jej trwania, 10) sprawdzanie posiadania przez kierownika budowy odpowiednich dokumentów (atestów, świadectw jakości, wyników badań), dotyczących elementów prefabrykowanych i innych wyrobów. Dokonywanie ich oceny jakości na placu budowy przed ich wbudowaniem. W razie braku wymaganych dokumentów stwierdzających właściwą jakość lub teŜ w razie zastrzeŜeń dotyczących jakości wyrobu przewidzianego do wbudowania, inspektor nadzoru ma obowiązek Ŝądania od wykonawcy odpowiednich badań i przedstawienia ekspertyz
technicznych lub zamiany wadliwego materiału z równoczesnym powiadomieniem inwestora o zaistniałym fakcie, 11) czuwanie nad przestrzeganiem zakazu wbudowania materiałów i wyrobów nie dopuszczonych do stosowania w budownictwie lub niewiadomego pochodzenia. W przypadku stwierdzenia niezgodności wykonywanych robót budowlanych z dokumentacją techniczną (w tym specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót), nieprawidłowości procesów technologicznych, uŜycia niewłaściwych materiałów, wad w wykonywaniu lub prowadzeniu robót w sposób powodujący i mogący narazić inwestora na straty - inspektor nadzoru zwraca na to uwagę kierownikowi budowy, zgłasza Inwestorowi oraz podejmuje odpowiednie decyzje. Inspektor nadzoru ma prawo Ŝądać od kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a takŜe wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagroŜenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę, 12) sprawdzanie kompletności przedstawionych przez wykonawcę dokumentów i zaświadczeń wymaganych przez inwestora niezbędnych do przeprowadzenia odbioru oraz dołączeniu do nich własnej oceny jakościowo- ilościowo- kosztowej wraz z jej uzasadnieniem, 13) gromadzenie i przygotowanie materiałów analitycznych niezbędnych do
rozliczenia, wykonywanych robót i oceny osiąganych efektów rzeczowych i finansowych, 14) sprawdzanie dokumentów załączonych do rozliczania robót z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej oraz z Norweskim Mechanizmem Finansowym, 15) koordynowanie wszelkich działań związanych z wykonywaniem przedmiotu zamówienia z inspektorem robót elektrycznych. Wartość łączna
przedmiotu zamówienia powyzej 14 tys. euro. Informacja dodatkowa: umowa moŜe ulec zmianie w formie pisemnego aneksu w granicach wynikających z ustawy Pzp, w tym w przypadku: 1) konieczności zmiany terminu realizacji umowy: a) z przyczyn niezaleŜnych od Wykonawcy polegających na wystąpieniu niekorzystnych warunków hydrologiczno-meteorologicznych uniemoŜliwiających lub znacznie
utrudniających dotrzymanie terminu, np. zalodzenie rzeki jako jedynej drogi transportowej dla urządzeń wielkogabarytowych, b) z uwagi na opóźnienie, spowodowane przedłuŜającymi się procedurami, prowadzącymi do uzyskania od dystrybutora sieci uzgodnień wymaganych do oddania do uŜytku inwestycji, niezaleŜnych od Stron niniejszej umowy..
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.52.00.00-9.
II.1.5) Czy dopuszcza się złoŜenie oferty częściowej: nie.
II.1.6) Czy dopuszcza się złoŜenie oferty wariantowej: nie.
II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 28.02.2011.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA III.2) WARUNKI UDZIAŁU
Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zgodnie z art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 1) posiadają wymagane przepisami prawa uprawnienia do wykonywania niniejszego zamówienia; 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia;
3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, zgodnie z art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych 2.Zamawiający ustala następujące szczegółowe warunki udziału w
postępowaniu: 1) W zakresie warunków wskazanych w ust. 1 pkt. 1) i 4) wymaga się, aby Wykonawca wykazał, iŜ posiada uprawnienie do wykonywania działalności oraz, iŜ nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych Ocena spełnienia wyŜej wskazanych warunków nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w rozdz. IX ust.
1 pkt. 1) oraz oświadczenia, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do IDW. 2) W zakresie warunku wskazanego w ust. 1 pkt. 2) wymaga się, aby wykonawca wykazał, iŜ dysponuje lub zostanie mu udostępniony: a) inspektor nadzoru robót budowlanych- posiadający uprawnienia budowlane do
kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub decyzję potwierdzającą odpowiadające im waŜne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, jednocześnie posiadający doświadczenie zawodowe w kierowaniu budową lub nadzorze nad inwestycją - budowle hydrotechniczne, o wartości co najmniej 8 mln zł.; b) inspektor nadzoru ds. elektrycznych- posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych oraz elektroenergetycznych lub decyzję potwierdzającą odpowiadające im waŜne
uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, oraz uprawnienia SEP na stanowisku dozoru (D) grupy 1 z warunkiem dotyczącym urządzeń, instalacji elektroenergetycznych o napięciu powyŜej 1kV w zakresie wykonywania czynności kontrolno-
pomiarowych, który brał udział w rozruchu obiektów hydrotechnicznych, np. elektrowni wodnych, siłowni lub pompowni. Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w rozdz. IX ust.1 pkt. 2) i 3) oraz oświadczenia, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do IDW. 3) W zakresie warunku wskazanego w ust. 1 pkt. 3) Wykonawca musi wykazać Ŝe jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej
na kwotę nie mniejszą niŜ cena ofertowa brutto. Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w rozdz. IX ust. 1 pkt. 4) oraz oświadczenia, iŜ znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do IDW..
Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w niniejszym postępowaniu Zamawiający Ŝąda niŜej wskazanych dokumentów: 1) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2) a) Wykazu osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca i które będą
uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a takŜe zakresu wykonywanych przez nie czynności (wzór formularza wykazu osób stanowi załącznik nr 3 do IDW); b) Pisemnego zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia, jeŜeli w wykazie, o którym mowa w pkt a) Wykonawca wskazał osoby, którymi będzie dysponował; 3)
Dokumentów stwierdzających, Ŝe osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia wraz z potwierdzeniem, Ŝe są członkami Izby InŜynierów
Budownictwa, zgodnie z Ustawą z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach zawodowych architektów, inŜynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz.U. z 2001r. Nr 5, poz. 42 ze zm.), oraz uprawnienia SEP (dla inspektora nadzoru ds. elektrycznych). 4) Polisę, a w przypadku jej braku innego dokumentu
potwierdzającego, Ŝe Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności. 5) Oświadczenie Wykonawcy, Ŝe spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (wzór formularza oświadczenia o spełnieniu warunków stanowi załącznik nr 2 do IDW). Udział w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: 1) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego. 2) KaŜdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia musi złoŜyć dokumenty, o których mowa w niniejszym rozdziale w ust. 1 pkt 1), 3) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia złoŜą łącznie Formularz oferty oraz jeden komplet dokumentów, o których mowa w niniejszym rozdziale ust. 1 pkt 2), 3), 4), 5). Dokumenty te powinny być przygotowane w taki sposób, aby Zamawiający mógł dowiedzieć się, jaki udział w wykonaniu zamówienia będzie miał kaŜdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 4) Warunki określone w ust. 1 pkt-y 2), 3), 4) zostaną uznane przez Zamawiającego za spełnione, jeŜeli Wykonawcy występujący wspólnie będą spełniać je łącznie. 5) W przypadku
Wykonawców występujących wspólnie Zamawiający dopuszcza złoŜenie Oświadczenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 5 przez pełnomocnika konsorcjum, występującego w imieniu wszystkich jego uczestników. 3.
JeŜeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa: 3.1. w ust. 1 pkt. 1), składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, Ŝe nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono jego upadłości - wystawione nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 3.2 JeŜeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa ust. 3.1. zastępuje się je
dokumentem zawierającym oświadczenie złoŜone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym, albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Terminy wystawienia oświadczeń stosuje się odpowiednio do wskazanych powyŜej. 4. Wszystkie dokumenty, o których mowa powyŜej, Wykonawca składa w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Dokumenty sporządzone w języku obcym, muszą być złoŜone wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę..
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniŜsza cena.
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.rzgw.gda.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia moŜna uzyskać pod adresem: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku, ul. Fr. Rogaczewskiego 9/19, 80-804 Gdańsk.
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.07.2009 godzina 10:00, miejsce: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku, ul. Fr. Rogaczewskiego 9/19, 80-804 Gdańsk, pok.317..
IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
