1 Załącznik numer 7 do siwz
Projekt umowy
Zawarta w dniu ……… roku pomiędzy:
Samodzielnym Publicznym Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie, ul. 11 Listopada 78 (nr kodu: 28-200) działającym na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Kielcach pod nr KRS 0000004771, REGON:
000302391, NIP: 866–14–55–641, zwanym w treści umowy „Zamawiającym”, reprezentowanym przez:
Józefa śółciaka – p.o. Dyrektora a
………..
z siedzibą w ………, ul. ………..……… (nr kodu: ………) działającym na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w ……… pod nr KRS ………..…, REGON: ………., NIP:
………., zwanym w treści umowy „Wykonawcą”, reprezentowanym przez:
……….,
……….………...
Strony zgodnie oświadczają, Ŝe umowa została zawarta na zasadach ustalonych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych, na podstawie wygranego przetargu nieograniczonego z dnia ……….. roku na warunkach określonych w postępowaniu.
Strony zawarły umowę następującej treści:
§ 1
Przedmiotem umowy są usługi Wykonywania okresowych przeglądów technicznych oraz napraw sprzętu medycznego dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie – Pakiet nr ……… - załącznik numer ………
1. Usługa będąca przedmiotem zamówienia ma na celu utrzymanie w pełnej sprawności techniczno-eksploatacyjnej oraz wydłuŜenie bezawaryjnego czasu pracy, jak równieŜ zapewnienie, iŜ parametry pracy aparatury medycznej będą zgodne z załoŜonymi przez producenta wartościami.
2. Pod pojęciem „przeprowadzania przeglądów wraz z naprawami” (zwane dalej przeglądem lub przeglądami) rozumie się wykonywanie czynności, których zakres określa dokumentacja techniczna producenta danego urządzenia, z potwierdzeniem wykonania tych czynności, wpisem do paszportu technicznego (jeŜeli dotyczy), wystawieniem raportu serwisowego potwierdzonego przez uŜytkownika sprzętu, oznakowanie urządzenia naklejką z datą waŜności przeglądu, wystawienie świadectwa stanu technicznego urządzenia z terminem następnego przeglądu oraz przesłaniem kopii raportu wraz z fakturą za wykonane czynności.
3. Przegląd aparatury medycznej (zwanej dalej równieŜ sprzętem, aparatem) polega w szczególności na:
a. zebraniu informacji o zaobserwowanych przez uŜytkownika usterkach, b. oględzinach aparatu,
c. usunięciu zauwaŜonych usterek o charakterze drobnym,
d. legalizacji (wystawieniem certyfikatu bądź protokołu z legalizacji aparatu, sprzętu) - jeŜeli jest taki wymóg co do aparatów i sprzętu medycznego,
e. kalibracji - jeŜeli jest taki wymóg co do aparatów / sprzętu medycznego,
f. aktualizacji oprogramowania wymaganego przez producenta (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
4. Przeglądy naleŜy wykonywać uwzględniając zalecenia producentów urządzeń dotyczące zakresu konserwacji podane w dokumentacji technicznej oraz zachowując przepisy bhp i ppoŜ.
Oszacowana przez Zamawiającego liczba przeglądów została podana w Załącznikach do poszczególnych pakietów.
5. Pod pojęciem „naprawy” naleŜy rozumieć usunięcie trwałych lub przejściowych nieprawidłowości w działaniu urządzenia w szczególności poprzez wymianę uszkodzonych lub zuŜytych części.
Wykonanie naprawy musi być potwierdzone wpisem do paszportu technicznego (jeŜeli dotyczy), wystawieniem raportu serwisowego z potwierdzeniem uŜytkownika oraz przesłaniem kopii raportu wraz z fakturą za wykonane czynności. Wykonanie wszystkich wymienionych czynności jest podstawą do uznania wykonania naprawy.
6. Naprawa sprzętu medycznego polega w szczególności na:
a. przywróceniu sprawności aparatu sprzed awarii.
b. legalizacji - jeŜeli jest taki wymóg, co do aparatów i sprzętu medycznego.
c. kalibracjach oraz regulacjach wymaganych przez producenta i obowiązujących w tym zakresie przepisów - jeŜeli jest taki wymóg, co do aparatów i sprzętu medycznego.
d. sporządzeniu orzeczeń o stanie urządzeń nie nadających się do naprawy.
e. dostawie i zamontowaniu części zamiennych niezbędnych do wykonania naprawy po uprzednim zatwierdzeniu oferty cenowej zawierającej kosztorys naprawy przez Zamawiającego.
f. udzieleniu gwarancji na wymienione części zamienne i materiały, na okres minimum 6 miesięcy. Wykonawca udziela gwarancji na wykonanie naprawy sprzętu medycznego z zastrzeŜeniem, Ŝe okres udzielonej gwarancji nie moŜe być krótszy niŜ 6 miesięcy od daty wykonania naprawy.
7. Sposób zgłaszania nieprawidłowości wymagających naprawy:
7.1. Przez Wykonawcę:
7.1.1. O konieczności dokonania napraw stwierdzonych w trakcie wykonywania czynności serwisowych (przeglądów) Wykonawca zawiadamia Zamawiającego (Dział Techniczny) niezwłocznie (maksymalnie w ciągu 48 h od wykonania przeglądu – liczone w dni robocze, od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy), przedstawiając jednocześnie ofertę cenową zawierającą kalkulację kosztów naprawy, określając ilość i cenę materiałów niezbędnych do naprawy, ilość roboczogodzin.
Maksymalny termin wykonania naprawy wynosi: 72 godziny w dni robocze (od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) liczone od chwili akceptacji przez Zamawiającego kalkulacji kosztów naprawy wykonanej przez Wykonawcę.
7.2. Przez Zamawiającego:
7.2.1. W przypadku awarii sprzętu medycznego Zamawiający o zdarzeniu zawiadamia Wykonawcę mailem lub faksem. Wykonawca niezwłocznie, tj. maksymalnie w ciągu 48 h od zgłoszenia awarii przez Zamawiającego – liczone w dni robocze, od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, deklaruje w tym okresie przystąpienie do naprawy, przedstawiając jednocześnie ofertę cenową zawierającą kalkulację kosztów naprawy, określając ilość i cenę materiałów niezbędnych do naprawy, ilość roboczogodzin.
Maksymalny termin wykonania naprawy wynosi 72 godziny w dni robocze (od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) – liczone od chwili akceptacji przez Zamawiającego kalkulacji kosztów naprawy wykonanej przez Wykonawcę.
1. W ramach wykonywania usługi Wykonawca zobowiązuje się do: potwierdzenia wykonania przeglądu bądź naprawy wpisem w paszporcie technicznym urządzenia. Wpis ma zawierać następujące informacje: datę wykonania czynności, informacje o stanie technicznym aparatu (aparat jest sprawny i nadaje się do dalszej eksploatacji, aparat niesprawny, aparat dopuszczony warunkowo do uŜytkowania) oraz szczegółowy zakres
3
wykonanych czynności w ramach przeglądu/naprawy; zakres przeglądu winien pokrywać się wszystkie czynności wynikające z zaleceń producenta. Wpisanie daty kolejnego przeglądu. Dodatkowo Wykonawca zobowiązany jest do potwierdzenia wykonania naprawy w raporcie serwisowym z potwierdzeniem uŜytkownika (kaŜdorazowo do faktury VAT zostanie dołączona kopia raportu serwisowego).
2. Dodatkowe warunki świadczenia usług:
a. podejmowane przez Wykonawcę czynności serwisowe, nie mogą być przyczyną utraty certyfikatów, świadectw technicznych i innych dokumentów danego aparatu, dopuszczających go do uŜytkowania.
b. Wykonawca jest zobowiązany wykonać usługę terminowo i rzetelnie.
c. do wymiany części w urządzeniach Wykonawca zobowiązany jest uŜyć oryginalnych lub zamienników fabrycznie nowych lub regenerowanych i kompatybilnych ze sprzętem części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych. Zamawiający wymaga, aby wymieniane części zamienne i materiały eksploatacyjne posiadały odpowiednie certyfikaty, jeŜeli przepisy szczególne tego wymagają.
d. W przypadku zaoferowania części regenerowanych na etapie przygotowywania kalkulacji kosztów naprawy, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić koszt oraz informacje o gwarancji części regenerowanych i nowych. Wybór, która część zostanie uŜyta do naprawy, naleŜy do Zamawiającego.
e. Wykonawca będzie świadczył usługi określone w przedmiocie zamówienia przy uŜyciu własnej aparatury kontrolnej, pomiarowej, narzędzi i materiałów. Aparatura kontrolna, pomiarowa musi posiadać aktualne świadectwa legalizacji i kalibracji.
f. wszystkie czynności i wymienione materiały wpisane w raporcie serwisowym muszą być potwierdzone przez bezpośredniego uŜytkownika.
g. wszelkie opinie i oceny stanu technicznego urządzeń medycznych objętych umową będą wykonane w ramach wynagrodzenia za wykonanie umowy.
h. Wykonawca będzie wykonywał przeglądy i naprawy w siedzibie Zamawiającego.
JeŜeli zaistnieje konieczność odbioru aparatu przez Wykonawcę i wykonania naprawy w siedzibie serwisu, przedstawiciel DT zostanie pisemnie poinformowany o takiej potrzebie. Koszty dojazdu do Zamawiającego jak i koszty transportu aparatu do Wykonawcy oraz do Zamawiającego ponosi Wykonawca.
i. w przypadku, gdyby którykolwiek z terminów określonych w zawartej umowie, został z winy Wykonawcy, z przyczyn nie leŜących po stronie Zamawiającego, przekroczony o więcej niŜ 14 dni, Zamawiający ma prawo odstąpienia od umowy.
W takim przypadku Wykonawcy nie przysługuje jakiekolwiek roszczenie od Zamawiającego, poza roszczeniami wynikającymi z wykonanych prawidłowo usług do dnia odstąpienia od umowy.
j. Zamawiający dopuszcza moŜliwość zwolnienia Wykonawcy z kar umownych i nieskorzystania z uprawnienia do odstąpienia od umowy w przypadku przekroczenia terminów określonych w umowie, pod warunkiem, Ŝe Wykonawca dostarczy aparat zastępczy o parametrach nie gorszych niŜ naprawiany. Aparat zastępczy musi być dostarczony najpóźniej następnego dnia po dniu, w którym upływają terminy określone w umowie i musi być do dyspozycji Zamawiającego do chwili wykonania przeglądu bądź naprawy aparatu będącego przedmiotem umowy.
k. kaŜdorazowo przed przystąpieniem do przeglądu bądź naprawy oraz po jej zakończeniu Wykonawca jest zobowiązany poinformować przedstawiciela DT.
8. Wymaga się, aby osoby uczestniczące w wykonywaniu zamówienia posiadały świadectwa kwalifikacyjne „E” lub „D” do 1 kV, z uprawnieniami do wykonywania pomiarów ochronnych.
Wykonawca w trakcie trwania umowy zobowiązuje się na kaŜde Ŝądanie Zamawiającego przedstawić do wglądu niezwłocznie (nie później niŜ w ciągu 7 dni od wezwania) dokumenty poświadczające, iŜ personel Wykonawcy posiada świadectwa kwalifikacyjne „E” lub „D” do 1 kV, z uprawnieniami do wykonywania pomiarów ochronnych.
9. Zamawiający przewiduje moŜliwość zmniejszenia ilości przeglądów i napraw w stosunku do określonych w załącznik – Formularz cenowy w przypadku wyłączenia przez Zamawiającego z eksploatacji sprzętu. W takim przypadku Zamawiający przed wykonaniem Usługi powiadomi pisemnie Wykonawcę o wyłączeniu z eksploatacji. W takim przypadku Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie za niewykonane przeglądy i naprawy.
10. Zamawiający zapewnia niezbędne warunki organizacyjne umoŜliwiające dostęp pracownikom Wykonawcy do pomieszczeń Zamawiającego - w zakresie niezbędnym do wykonania niniejszej umowy.
11. Wykonawca, najpóźniej w dniu przystąpienia do realizacji usługi przedłoŜy przedstawicielowi Zamawiającego – Działowi Technicznemu opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, Ŝe jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.
14. Umowa zostaje zawarta na okres od dnia ……… roku do dnia ……… roku.
§ 2
1. JeŜeli Wykonawca dokonuje naprawy, to udzieli gwarancji na wymienione części zamienne i materiały, na okres min 6 miesięcy. Wykonawca udziela gwarancji na wykonanie naprawy na okres min 6 miesięcy. W ramach gwarancji na naprawę Wykonawca zobowiązuje się do wymiany wadliwej części na nową lub regenerowaną i przywrócenia urządzenia do stanu sprawności, jeŜeli wady te ujawnią się w okresie gwarancji.
2. Gwarancją na naprawę nie są objęte:
•••• uszkodzenia i wady dostarczanych części wynikłe na skutek:
eksploatacji sprzętu przez Zamawiającego niezgodnej z jego przeznaczeniem, niestosowania się Zamawiającego do instrukcji obsługi sprzętu, mechanicznego uszkodzenia powstałego z przyczyn leŜących po stronie Zamawiającego lub osób trzecich i wywołane nimi wady,
samowolnych napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych (dokonywanych przez Zamawiającego lub inne nieuprawnione osoby),
•••• uszkodzenia spowodowane zdarzeniami losowymi tzw. siła wyŜsza (poŜar, powódź, zalanie),
•••• materiały eksploatacyjne.
3. W przypadku ujawnienia usterek lub wad w okresie trwania gwarancji, Zamawiający powiadamia o tym fakcie Wykonawcę i wyznacza termin ich usunięcia.
4. W przypadku, gdy Wykonawca nie będzie w stanie dokonać naprawy aparatu z powodu braku części zamiennych z uwagi na określony przez producenta okres zakończenia gwarantowanej dostępności części zamiennych dla aparatów (co zostanie udokumentowane przez Wykonawcę), nie będzie rodziło to jakiejkolwiek odpowiedzialności cywilnoprawnej z jego strony, postanowień o karach umownych za przekroczenie terminów określonych w SIWZ, Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za faktycznie wykonane usługi. Wykonawca przygotuje wtedy orzeczenie techniczne wyłączające aparaturę z uŜytkowania.
5. Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
6. Do odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
§ 3
1. Całkowita wartość umowy na wykonywanie przeglądów okresowych wynosi:
Wartość netto:...zł, Wartość brutto: ……….zł.
Słownie: ……..……….. zł.
2. Rozliczenia z Wykonawcą za wykonywanie napraw sprzętu medycznego rozliczane będą na zasadach określonych w siwz i w niniejszej umowie.
3. Cena za 1 roboczogodzinę zgodnie z wartościami wpisanymi przez Wykonawcę w formularzu oferty w przypadku dokonywania napraw sprzętu medycznego wynosi: ……… zł 4. Cena za dojazd zgodnie z wartościami wpisanymi przez Wykonawcę w formularzu oferty
w przypadku dokonywania napraw sprzętu medycznego wynosi: ……… zł 5. Wszystkie rozliczenia pomiędzy stronami będą prowadzone w złotych polskich (PLN).
6. Strony ustalają, Ŝe za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci wynagrodzenie zgodne z cenami jednostkowymi określonymi w Formularzu cenowym, stanowiącym załącznik do niniejszej umowy.
7. Strony ustalają, Ŝe ceny jednostkowe netto określone przez Wykonawcę w Formularzu cenowym za wykonywanie przeglądów okresowych nie ulegną zmianie przez okres obowiązywania umowy lub przez okres do wyczerpania wartości umowy.
8. W okresie niezmienności cen ceny mogą one ulec zmianie w przypadku:
5
a. zmiany stawki podatku VAT. Zmiana następuje z dniem wejścia w Ŝycie aktu prawnego zmieniającego stawkę podatku VAT. Cena jednostkowa netto pozostaje bez zmian;
b. nastąpi zmiana wysokości minimalnego wynagrodzenie za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2012r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.
Zmiana ta będzie polegała na podwyŜszeniu wynagrodzenia Wykonawcy o wartość równą dodatkowym kosztom, które Wykonawca wykaŜe, iŜ poniesie w związku ze wskazaną powyŜej zmianą przepisów prawa. Wykonawca ma obowiązek wykazać pisemnie Zamawiającemu, jakie koszty faktycznie poniósł w związku z zmianą powyŜszych przepisów.
Przedmiotowa zmiana obowiązywać będzie od dnia, w którym obowiązywać zacznie zmieniona wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę;
c. ulegnie zmianie wysokość składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, a zmiana ta będzie miała wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Zmiana ta będzie polegała na podwyŜszeniu wynagrodzenia Wykonawcy o wartość równą dodatkowym kosztom, które Wykonawca poniesie w związku ze wskazaną powyŜej zmianą przepisów prawa. Wykonawca ma obowiązek wykazać pisemnie Zamawiającemu, jakie koszty faktycznie poniesie w związku z zmianą powyŜszych przepisów. Przedmiotowa zmiana obowiązywać będzie od dnia, w którym obowiązywać zacznie zmieniona wysokość składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne;
d. zmianie ulegną zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu, a zmiana ta będzie miała wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Zmiana ta będzie polegała na podwyŜszeniu wynagrodzenia Wykonawcy o wartość równą dodatkowym kosztom, które Wykonawca poniesie w związku ze wskazaną powyŜej zmianą przepisów prawa. Wykonawca ma obowiązek wykazać pisemnie Zamawiającemu jakie koszty faktycznie poniesie w związku z zmianą powyŜszych przepisów; Przedmiotowa zmiana obowiązywać będzie od dnia, w którym obowiązywać zaczną zmienione zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu;
e. dodatkowych rabatów oraz promocji producenckich skutkujących obniŜeniem cen usług, stanowiących przedmiot umowy, w odniesieniu do cen zaproponowanych w ofercie przetargowej, o ile ich zastosowanie jest zgodne z obowiązującymi przepisami prawa.
9. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 8 pkt. a Wykonawca jest zobowiązany do poinformowania Zamawiającego w formie pisemnej z 7 – dniowym wyprzedzeniem o tej zmianie.
10. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 8 pkt. b, c, d Wykonawca zobowiązany jest do wykazania w formie pisemnej z 7 – dniowym wyprzedzeniem, w jakim zakresie zmiana ta będzie miała wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.
11. Zmiana cen, o których mowa w pkt. 8 będzie kaŜdorazowo uzgodniona między stronami umowy w formie pisemnej w drodze aneksu - pod rygorem niewaŜności.
12. Zamawiający zapłaci za wykonane usługi kaŜdorazowo po wykonaniu usługi objętej danym zleceniem w terminie 30 dni od daty doręczenia faktury Zamawiającemu, przy czym Zamawiający upowaŜnia Wykonawcę do wystawiania faktur bez podpisu osoby upowaŜnionej.
Termin zapłaty winien być wpisany na fakturze VAT.
13. Ceny jednostkowe przedmiotu umowy obejmują jego wartość, wszystkie określone prawem podatki (w tym podatek VAT) oraz inne koszty związane z realizacją umowy, w tym koszty transportu do siedziby Zamawiającego.
14. Strony postanawiają, Ŝe rozliczenie odbywać się będzie fakturami częściowymi.
§ 4
1. Zamawiający zobowiązuje się do właściwego utrzymania oraz uŜytkowania aparatów objętych umową, zgodnie z ich przeznaczeniem, jak równieŜ do zapewnienia prawidłowych warunków eksploatacji.
2. Zamawiający zobowiązuje się zapewnić obsługę aparatów objętych umową przez odpowiednio przeszkolony personel oraz do przeszkolenia kaŜdego nowego pracownika, niezwłocznie po jego zatrudnieniu.
3. W okresie obowiązywania umowy Zamawiający zapewni pracownikom Wykonawcy wszelką pomoc, jaką Wykonawca będzie potrzebował w czasie wykonywania usług serwisowych, w celu zapewnienia odpowiednich warunków bezpieczeństwa pracy.
§ 5
1. W przypadku niedotrzymania któregokolwiek z terminów wykonania usługi, o których mowa w umowie, Zamawiający ma prawo naliczyć kary umowne w wysokości 50,00 zł za kaŜdy dzień zwłoki, nie więcej jednak niŜ 500,00 PLN.
2. Za kaŜdy, protokolarnie stwierdzony przez Zamawiającego, przypadek nienaleŜytego wykonania usługi, Zamawiający moŜe naliczyć Wykonawcy karę umowną w wysokości 5% wartości netto części umowy, której dotyczy przypadek nienaleŜytego wykonania usługi.
3. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy w przypadku gdy zwłoka z przyczyn nie leŜących po stronie Zamawiającego w wykonaniu usługi trwa dłuŜej niŜ 14 dni od któregokolwiek z terminów określonych w umowie.
4. Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy bez wypowiedzenia z przyczyn leŜących po stronie Wykonawcy, w przypadku:
a. nieprzedłoŜenia polisy ubezpieczeniowej przez Wykonawcę w dniu przystąpienia do realizacji zlecenia bądź nieprzedłuŜenia nowej polisy ubezpieczeniowej najpóźniej następnego dnia po zakończeniu obowiązywania poprzedniej,
b. nieprzedłoŜenia (w ciągu 7 dni od wezwania Zamawiającego) dokumentów potwierdzających, iŜ personel Wykonawcy posiada świadectwa kwalifikacyjne „E” lub „D” do 1 kV, z uprawnieniami do wykonywania pomiarów ochronnych,
c. trzykrotnej reklamacji tego samego elementu w tym samym urządzeniu, z zastrzeŜeniem, Ŝe ta 3-krotna reklamacja nastąpi w okresie 6 miesięcy,
d. trzykrotnego nienaleŜytego wykonania usługi, o którym mowa w pkt. 2.
5. W przypadku odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy lub rozwiązania umowy bez wypowiedzenia z przyczyn nie leŜących po stronie Zamawiającego, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości netto niewykonanej części umowy.
6. W przypadku odmowy przez Wykonawcę dokonania wpisów w paszporcie technicznym urządzenia podczas działań serwisowych z przyczyn niezaleŜnych od Zamawiającego, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 300,00 zł.
7. Zamawiający dopuszcza moŜliwość zwolnienia Wykonawcy z kar umownych i nieskorzystania z uprawnienia do odstąpienia od umowy w przypadku przekroczenia terminów określonych w umowie, pod warunkiem, Ŝe Wykonawca dostarczy aparat zastępczy o parametrach nie gorszych niŜ naprawiany. Aparat zastępczy musi być dostarczony najpóźniej następnego dnia po dniu, w którym upływają terminy określone w umowie i musi być do dyspozycji Zamawiającego do chwili wykonania przeglądu bądź naprawy aparatu będącego przedmiotem umowy.
8. Zamawiający ma prawo potrącić naliczone kary umowne z wynagrodzenia Wykonawcy.
9. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przewyŜszającego kary umowne.
§ 6
1. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, Ŝe wykonanie umowy nie leŜy w interesie publicznym, czego nie moŜna było przewidzieć w chwili zawarcia umowy Zamawiający moŜe odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyŜszych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca moŜe Ŝądać jedynie wynagrodzenia naleŜnego mu z tytułu wykonania części umowy.
2. Oprócz przypadków wymienionych w ustawie Kodeks Cywilny oraz ustawie z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy z zachowaniem 1 miesięcznego terminu wypowiedzenia z Wykonawcą, który:
a) rozwiązał firmę lub utracił uprawnienia do prowadzenia działalność gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem,
b) narusza w sposób raŜący istotne postanowienia niniejszej umowy, a w szczególności, gdy dostarcza towar niezgodny z umową lub specyfikacją.
3. W przypadku istotnych zmian organizacyjnych po stronie Zamawiającego niezaleŜnych od Niego, Zamawiający moŜe rozwiązać umowę w części lub w całości z miesięcznym okresem wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. W takim wypadku Wykonawca moŜe Ŝądać jedynie wynagrodzenia naleŜnego mu z tytułu wykonania części umowy.
7
§ 7
1. Bez zgody podmiotu tworzącego Wykonawca nie moŜe dokonać Ŝadnej czynności prawnej mającej na celu zmianę wierzyciela w szczególności zawrzeć umowy poręczenia w stosunku do zobowiązań Udzielającego zamówienia wynikających z niniejszej umowy.
2. Wykonawca nie moŜe bez pisemnej zgody Zamawiającego powierzyć wykonania zamówienia osobom trzecim. PowyŜsze nie dotyczy powierzenia transportu towarów.
3. Wykonawca nie moŜe wykonywać swego zobowiązania za pomocą takich osób trzecich, które na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych, są wykluczone z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego. Zawinione naruszenie w/w postanowień stanowi podstawę do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego.
4. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie:
a) Właściwe przepisy ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych z aktami wykonawczymi do tej ustawy.
b) Właściwe przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami),
5. Dodatkowo umowa moŜe zostać zmieniona w sytuacji:
1) zmiany przepisów podatkowych w zakresie zmiany stawki podatku VAT. W przypadku wprowadzenia zmiany stawki podatku VAT, zmianie ulegnie stawka podatku VAT oraz wartość podatku VAT, cena netto nie ulegnie zmianie,
2) co do wysokości wynagrodzenia netto lub brutto w przypadku, gdy zmiana ta jest korzystna dla Zamawiającego tj. w przypadku obniŜenia wartości netto lub brutto wynagrodzenia Wykonawcy, bez równoczesnej zmiany zakresu Przedmiotu Umowy,
3) zmniejszenie wynagrodzenia Wykonawcy – w przypadku zmiany/zmniejszenia zakresu przedmiotowego lub zmniejszenia zakresu ilościowego przedmiotu zamówienia, co uzaleŜnione jest od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego, wynikających z jego bieŜącej działalności, czego nie moŜna było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
4) obniŜki cenowe i czasowe promocje nie wymagają wprowadzania zmian w zawartej umowie, 5) wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym
wpływ na realizację umowy - w zakresie dostosowania postanowień umowy do zmiany przepisów prawa
6) zmiany nazwy oraz formy prawnej Stron - w zakresie dostosowania umowy do tych zmian 7) wystąpienia siły wyŜszej (Siła wyŜsza - zdarzenie lub połączenie zdarzeń obiektywnie
niezaleŜnych od Stron, które zasadniczo i istotnie utrudniają wykonywanie części lub całości zobowiązań wynikających z umowy, których Strony nie mogły przewidzieć i którym nie mogły zapobiec ani ich przezwycięŜyć i im przeciwdziałać poprzez działanie z naleŜytą starannością ogólnie przewidzianą dla cywilnoprawnych stosunków zobowiązaniowych) - w zakresie dostosowania umowy do tych zmian
8) zmiany terminu wykonania zamówienia (skrócenie/wydłuŜenie) lub terminów płatności, wstrzymaniem/przerwaniem wykonania projektu z przyczyn zaleŜnych od Zamawiającego lub będących następstwem zaistnienia siły wyŜszej,
9) w innych sytuacjach, których nie moŜna było przewidzieć w chwili zawarcia umowy i mających charakter zmian nieistotnych tj. nieodnoszących się do kwestii, które podlegały ocenie podczas wyboru Wykonawcy i takich, które, gdyby były znane w momencie wszczęcia procedury mającej na celu wybór Wykonawcy, nie miałyby wpływu na udział większej ilości podmiotów zainteresowanych tą procedurą.
6. Wszelkie zmiany postanowień umowy mogą nastąpić za zgodą obu Stron wyraŜoną na piśmie pod rygorem niewaŜności takiej zmiany.
7. Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
8. Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla kaŜdej ze stron.
... ...
podpis Wykonawcy podpis Zamawiającego