Strona 1 z 8
UMOWA Nr...
zawarta w dniu ………. 2021 roku w Powidzu pomiędzy:
Skarbem Państwa – 33. Baza Lotnictwa Transportowego w Powidzu, ul. Witkowska 8, 62 – 430 Powidz, NIP: 667- 000- 46- 70, REGON: 310188854 reprezentowaną przez:
………..………..….. – Dowódca 33.BLTr w Powidzu zwaną dalej „Zamawiającym”,
a
.……….………..……….… z siedzibą w ………
wpisanym przez ……… do ewidencji działalności gospodarczej pod nr ewidencyjnym ……….., legitymującym się numerami identyfikacyjnymi PESEL, NIP ………, REGON ……….
Spółką ………. z siedzibą w ……….., (kod) przy ………, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy w ………, Wydział …… Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w rejestrze przedsiębiorców pod nr KRS ………., NIP: ………….., REGON: ………, o kapitale zakładowym w wysokości
……… zł w całości opłaconym, zwanym w dalszej treści umowy „Wykonawcą”, reprezentowanym przez:
……….…….
reprezentowanym przez :
……….
zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”.
o następującej treści:
Strony zgodnie stanowią, że:
§ 1. PRZEDMIOT UMOWY
1. Zamawiający zleca wykonanie, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia na rzecz Zamawiającego w zakresie : Przeglądów kulochwytu na strzelnicy oraz wymiany lub naprawy elementów metalowych w zakresie wskazanym w przedłożonej ofercie Wykonawcy, stanowiących załącznik do niniejszej umowy.
2. Strony ustalają, że przedmiot umowy, określony w ust.1 niniejszego paragrafu obejmuje:
a) Dwa przeglądy łapacza kul i tłumika rykoszetów obejmujących:
- demontaż oraz montaż płyt antyrykoszetowych,
- oczyszczenie płyt łapacza i rynny oraz utylizacji odłamków, - oględziny płyt łapacza wraz z wykonaniem pomiarów, - kwalifikacja elementów do regeneracji lub wymiany,
Strona 2 z 8
- oględziny pozostałych elementów wsporczych,
- kwalifikacja do regeneracji lub wymiany konstrukcji wsporczych płyt antyrykoszetowych i ich mocowań,
- sporządzenie każdorazowo po przeglądzie protokołu z opisem i wartościami ostrzelanych płyt i konstrukcji wsporczej oraz dokumentacją fotograficzną;
b) wymiana lub naprawa elementów metalowych wg potrzeby i zgodnie z dokumentacją obejmuje:
- demontaż oraz montaż płyt antyrykoszetowych,
- wykonanie jednego lub kilku elementów płyty łapacza kul wg potrzeby ze stali S-355 z demontażem starej i montażem nowej płyty;
- wykonanie jednego elementu lub kilku elementów zbijaka przesłony P1 wg potrzeby ze stali S-355,
- wykonanie naprawy/renowacji płyty łapacza lub/i zbijaka wg potrzeby, - uzupełnienie uszkodzonych mocowań płyt antyrykoszetowych,
- wykonanie z wymianą elementu metalowego w przesłonach ze stali S-355;
3. Wykonawca będzie świadczyć Usługi z należytą starannością, zgodnie z najlepszymi praktykami przyjętymi przy świadczeniu Usług oraz z zachowaniem obowiązujących przepisów w zakresie warunków realizacyjnych przedmiotu zamówienia.
§ 2. WARTOŚĆ UMOWY
1. Za wykonanie przedmiotu umowy wymienionego w § 1 Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w wysokości:
a) dwa przeglądy łapacza kul w łącznej kwocie:
Brutto ……zł (słownie:…………), Netto ……. zł VAT 23%
b) wykonanie jednego elementu płyty łapacza kul ze stali S-355 z montażem i demontażem
Brutto ……zł (słownie:…………), Netto ……. zł VAT 23%
c) wykonanie jednego elementu zbijaka przesłony P1 ze stali S-355 z montażem i demontażem
Brutto ……zł (słownie:…………), Netto ……. zł VAT 23%
d) wykonanie jednej sztuki renowacji : płyty łapacza lub zbijaka Brutto ……zł (słownie:…………),
Netto ……. zł VAT 23%
e) naprawa jednego elementu konstrukcji wsporczej, mocowania Brutto ……zł (słownie:…………),
Netto ……. zł VAT 23%
f) wykonanie i wymiana elementu metalowego za 1m3 ze stali S-355
Strona 3 z 8
Brutto ……zł (słownie:…………), Netto ……. zł VAT 23%
Wynagrodzenie powyżej wskazane obejmuje całość poniesionych kosztów w szczególności kosztów dojazdu, transportu, zużytych materiałów oraz sprzętu i nie może ulec zmianie.
2. Łączne wynagrodzenie Wykonawcy nie może przekroczyć kwoty ... zł (słownie: ...) zł netto powiększonej o podatek VAT 23% w kwocie ... zł tj. kwoty ... zł (słownie: ...) zł brutto.
§ 3. TERMIN WYKONANIA UMOWY
1. Umowa została zawarta na czas określony i obowiązuje strony od dnia podpisania umowy do 31.12. 2021 roku.
Terminy realizacji usługi: 01.04. – 14.04. 2021 r. i 04.10.- 15.10.20201 r.
§ 4. MIEJSCE WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Wykonawca zobowiązany jest do zrealizowania przedmiotu zamówienia w miejscu i czasie określonym przez Zamawiającego. Termin realizacji usługi zostanie ustalony w trybie roboczym jednak pierwszy przegląd rozpocznie się nie później niż 01.04.2021 r. a drugi nie późnej niż 04.10.2021 r.
2. Usługa związana z naprawą, renowacją i wymianą poszczególnych metalowych elementów zostanie wykonana niezwłocznie po ustaleniu w trybie roboczym rozpoczęcia prac z Kierownikiem Strzelnicy. Czynności, o których mowa w zdaniu 1 po dokonanych przeglądach nie mogą zakończyć się później niż odpowiednio 14.04.2021 r. i 15.10.2021 r.
3. W przypadku niemożności zrealizowania przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia w siedzibie Zamawiającego, Wykonawca wykona przedmiot zamówienia w swojej siedzibie. Wykonawca zobowiązuje się odebrać i dostarczyć elementy do siedziby Zamawiającego w dni robocze w godzinach od 8.00 do 15.00 we własnym zakresie i na własny koszt.
4. Za bhp i ppoż. na terenie prowadzonych prac odpowiada Wykonawca. Do jego obowiązków należy zabezpieczenie właściwych warunków bhp i ppoż.
na terenie prowadzonych prac wynikających z obowiązujących przepisów, jak również zapewnienie urządzeń ochronnych i zabezpieczających w zakresie bhp i ppoż.
5. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności odszkodowawczej z tytułu wypadku, któremu uległ pracownik Wykonawcy w trakcie wykonywania przedmiotu umowy.
Odpowiedzialność taka ciąży na Wykonawcy jako na pracodawcy pracownika, który uległ wypadkowi.
6. Wykonawca, przed wjazdem na teren jednostki wojskowej, musi posiadać i przedstawić na każde wezwanie przedstawicieli Zamawiającego "Wykaz narzędzi/urządzeń, materiałów eksploatacyjnych" niezbędnych do wykonania
Strona 4 z 8
zakresu umowy. Wykaz powinien być podpisany (czytelny podpis z pieczątką firmy) przez uprawnionego przedstawiciela firmy.
7. Po uzyskaniu przepustki na wjazd na teren 33.BLTr Wykonawca zobowiązany jest poruszać się zgodnie zobowiązującym oznakowaniem drogowym, a w przypadku powstania strat na terenie 33.BLTr wynikających z niedostosowania się do ustalonych procedur oraz istniejącego oznakowania, Wykonawca ponosi odpowiedzialność w tym zakresie.
§ 5. GWARANCJA
1. Wykonawca udziela gwarancji na wykonane przeglądy, naprawy oraz na zastosowane i zamontowane materiały na okres 12 miesięcy licząc od dnia spisania protokołu odbioru usługi.
2. Przeglądy, naprawy, regeneracja lub wymiana poszczególnych elementów musi być realizowana przez osoby posiadająca wiedzę i stosowne kwalifikacje w tym zakresie.
3. Wykonawca przedłoży kopie dokumentów poświadczające kwalifikacje osób realizujących poszczególne prace oraz atesty i certyfikaty na użyte materiały.
4. Usunięcie wad w okresie rękojmi i gwarancji powinno nastąpić w ciągu 14 dni od ich zgłoszenia. W przypadkach szczególnych, gdy ww. termin nie może zostać zachowany możliwe jest jego wydłużenie przez Zamawiającego.
§ 6. WARUNKI PŁATNOŚCI
1. Usługa objęta niniejszą umową będzie opłacona według wartości wymienionych w § 2 za faktycznie wykonane prace.
2. Podstawą do wystawienia faktury będzie podpisany przez strony protokół odbioru usług wykonanych przez Wykonawcę z udziałem Zamawiającego, stanowiącym załącznik do faktury.
3. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu:
a) oryginał faktury VAT wystawionej na Zamawiającego, określającej numer oraz przedmiot umowy z wyszczególnieniem rodzaju usługi,
b) protokół odbioru usługi potwierdzający wykonanie w ilości i jej rodzaju.
§ 7. SPOSÓB ZAPŁATY
1. Zapłata wynagrodzenia określonego w § 2 ust. 1, za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 niniejszej umowy nastąpi na podstawie otrzymanej faktury VAT od Wykonawcy w formie polecenia przelewu w ciągu 30 dni od daty otrzymania faktury VAT wraz z dokumentami, o których mowa w § 6 ust. 3 na rachunek Wykonawcy nr ...
2. Za dzień zapłaty będzie uznany dzień dokonania obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
Strona 5 z 8
3. Przy realizacji postanowień niniejszej umowy Strony zobowiązane są do stosowania mechanizmu podzielonej płatności dla towarów i usług.
4. Wykonawca oświadcza, że numer rachunku rozliczeniowego wskazany w ust. 1 należy do Wykonawcy i jest rachunkiem, dla którego zgodnie z Rozdziałem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Prawo bankowe (dz. U. 2020 poz. 1896 ze zm.) prowadzony jest rachunek VAT.
5. Wykonawca, który w dniu podpisania umowy nie jest czynnym podatnikiem VAT, a podczas obowiązywania umowy stanie się takim podatnikiem, zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia Zamawiającego o tym fakcie oraz o wskazanie rachunku rozliczeniowego, na który ma wpływać wynagrodzenie, dla którego prowadzony jest rachunek VAT.
6. W przypadku braku lub źle wypełnionego któregokolwiek z dokumentów wymienionych w § 6 ust. 3 bieg terminu płatności zostanie wstrzymany do dnia poprawienia lub uzupełnienia dokumentacji, na co niniejszym Wykonawca wyraża zgodę.
§ 8. KARY UMOWNE
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości brutto umowy o której mowa w § 2 ust. 2, gdy którakolwiek ze stron odstąpi od umowy w całości z powodu okoliczności leżących po stronie Wykonawcy. W przypadku częściowego odstąpienia o umowy 10% kary umownej nalicza się od wartości umowy brutto, od której odstąpiono.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1 % wartości brutto prac wykonanych nieterminowo po cenach jednostkowych wskazanych w § 2 ust. 1 umowy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w wykonaniu umowy w terminach o których mowa w § 3 i § 4 ust. 1 i ust. 2.
3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1 % wartości brutto wadliwie wykonanych prac w przypadku naruszenia przez Wykonawcę terminu, o którym mowa w § 5 ust. 4 umowy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.
4. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku niewykonania umowy w całości lub części w wysokości 10% wynagrodzenia umowy brutto należnego za część umowy niewykonaną.
5. Wykonawca odpowiada za szkody wyrządzone Zamawiającemu w materiałach, dokumentacji, sprzęcie, urządzeniach i innych środkach technicznych znajdujących się u Zamawiającego, chyba że szkoda powstałaby również w przypadku, gdyby Wykonawca nie działał lub nie zaniechał działania, do którego był zobowiązany.
6. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości odsetek ustawowych w razie opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia.
7. Kary umowne naliczane będą w formie noty obciążeniowej. Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia naliczonych kar umownych z dowolnej należności Wykonawcy, w tym z przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia bez
Strona 6 z 8
konieczności składania Wykonawcy osobnego oświadczenia o potrąceniu, na co Wykonawca niniejszym wyraża zgodę.
8. W przypadku gdy potrącenie, o którym mowa w ust. 7 nie będzie możliwe Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty kary umownej w terminie 14 dni od dnia otrzymania noty obciążeniowej.
9. Niezależnie od kar umownych, Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego.
10. Łączna suma kar umownych nie może przekroczyć 50% umownego wynagrodzenia brutto.
11. Ustanowienie w umowie odszkodowania na zasadach ogólnych lub w formie kar pieniężnych oraz uregulowanie tych odszkodowań lub kar przez stronę odpowiedzialną za niedopełnienie postanowień umowy, nie zwalnia tej strony z wykonania zobowiązań wynikających z umowy, z wyjątkiem przypadku odstąpienia od umowy, jeżeli zostało dokonane na mocy przepisów obowiązującego prawa lub zapisów niniejszej umowy.
§ 9 PODWYKONAWCA
Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia siłami własnymi, zgodnie ze złożoną ofertą.
§ 10 SPRAWDZANIE STANU WYKONANIA UMOWY I ODBIÓR USŁUG 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ciągłego sprawdzania stanu wykonania
Umowy i przedstawiania swoich uwag Wykonawcy.
2. Odbiór Usług nastąpi w terminie wykonania usługi i będzie poprzedzony sprawdzeniem faktycznie wykonanych prac.
3. Z odbioru Usług zostanie sporządzony protokół podpisany przez Strony.
4. Osoby odpowiedzialne za sprawdzenie wykonania usługi i jej odbioru:
- ze strony Wykonawcy : ………
- ze strony Zamawiającego : ………
……….
§ 11 ODSTĄPIENIE OD UMOWY
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym w terminie 30 dni od dnia dowiedzenia się o zaistnieniu ku temu przyczyny w przypadku gdy:
a) Wykonawca nie rozpoczął realizacji umowy bez uzasadnionych przyczyn i nie realizuje pomimo wezwania Zamawiającego na piśmie;
b) Wykonawca nie będzie realizował przedmiot zamówienia z wymaganą starannością, wykonywał go niezgodnie z umową i dokumentacją w tym
Strona 7 z 8
zakresie, a wezwanie Zamawiającego do należytego wykonania tych czynności będzie nieskuteczne;
c) Zamawiający poniósł szkodę wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę;
d) zostanie ogłoszona upadłość Wykonawcy lub rozwiązanie firmy Wykonawcy;
e) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy w takim zakresie, że wykonanie umowy nie będzie możliwe;
f) wystąpią okoliczności niemożliwe do przewidzenia w trakcie przygotowania procedury zawarcia umowy.
2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
3. W przypadku odstąpienia, o którym mowa w ust. 2. oraz odstąpienia z powodu okoliczności leżących po stronie Zamawiającego lub jego wyższych przełożonych nie stosuje się postanowień niniejszej umowy o karach umownych.
4. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.
5. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia.
§ 12 INNE POSTANOWIENIA 1. Integralna częścią umowy jest oferta Wykonawcy.
2. Wykonawca powiadomi Zamawiającego niezwłocznie o ewentualnych zagrożeniach wykonania umowy.
3. Umowę przyjmuje się za wykonaną w dacie odbioru, potwierdzonej na podstawie protokołu odbioru przez Zamawiającego.
4. Wykonawca oświadcza, że:
a) zrzeka się prawa przeniesienia na osoby trzecie wynagrodzenia wynikającego z niniejszej umowy,
b) wierzytelność po stronie Wykonawcy z tytułu robót wykonanych w ramach niniejszej umowy powstanie pod warunkiem, że wraz z dokumentami związanymi z odbiorem robót Wykonawca przedstawi prawidłowo wystawioną fakturę własną.
5. Wszelkie zobowiązania, wynikające z uzyskiwania praw własności przemysłowej, w szczególności patentów, praw ochronnych, jak również praw autorskich oraz praw pokrewnych, ponosi Wykonawca.
6. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
7. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian postanowień zawartej umowy wyłącznie z tytułu okoliczności niemożliwych wcześniej do przewidzenia w zakresie: terminu wykonania zamówienia – w przypadku, gdy w szczególności zmiana terminu wynika z uzasadnionego wniosku, która z racjonalnych powodów zawnioskuje o przesunięcie termin realizacji umowy.
Strona 8 z 8
8. W sprawach nie unormowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy:
a) Kodeksu cywilnego;
b) Innych obowiązujących w tym zakresie aktów prawnych.
9. Ewentualne spory wynikłe ze stosowania niniejszej umowy rozstrzygać będzie rzeczowo właściwy sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.
10. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.
Załącznik: Oferta Wykonawcy Egz. Nr 1 i 2 – Zamawiający Egz. Nr 2 - Wykonawca
WYKONAWCA ZAMAWIAJĄCY
……… ………..
