UMOWA … zawarta w dniu ……... r. w Strzeszowie pomiędzy
1. Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Wiszni Małej, ul. Lipowa 15, Strzeszów, 55-114 Wisznia Mała, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia- Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000465303, wysokość kapitału zakładowego 19.895.000,00 zł, posiadającym nr NIP 915-179-01-86, nr REGON 022061639, reprezentowanym przez Adrianę Szlachetkę - Prezes Zarządu
zwanym dalej Zamawiającym, a
2. ………..
reprezentowanym przez
………..
zwanym dalej Wykonawcą, o treści następującej:
§ 1.
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługę odbioru, transportu i zagospodarowania ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych o kodzie 19 08 05 wytwarzanych przez Oczyszczalnię Ścieków w Strzeszowie wraz z dzierżawą dwóch kontenerów na osady w ilościach – zgodnie z przekazaną przez Zamawiającego informacją – nie mniej niż 15 ton/miesięcznie, a także nie więcej niż 80 ton/miesięcznie.
2. Kopia wyników badań osadów ściekowych stanowi załącznik nr 1 do Umowy.
3. Wykonawca oświadcza, że posiada wymagane prawem pozwolenia, koncesje i zapewnienia właściwych organów umożliwiające wykonanie niniejszej umowy zgodnie z Ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. z dnia 8 stycznia 2013 r. poz. 21).
Poświadczone za zgodność z oryginałem kserokopie stanowią załącznik nr 2 do Umowy.
§ 2.
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać dla Zamawiającego usługę określoną w §1 ust. 1 niniejszej umowy zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.
U. 2013, poz. 21), ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku prawo ochrony środowiska (t.j.
Dz. U. z 2013, poz. 1232 ze zm.), Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 13 lipca
2010 r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych (Dz. U. Nr 137, poz. 924), Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 08 stycznia 2013 r. w sprawie kryteriów oraz procedur dopuszczania odpadów na składowisku odpadów danego typu (Dz. U 2013, poz. 38).
2. Po dokonaniu załadunku osadu i opuszczeniu terenu zakładu Zamawiającego, z którego kontener obejmujący osady jest zabierany (oczyszczalnia ścieków w Strzeszowie), Wykonawca przyjmuje na siebie odpowiedzialność prawną i finansową, w myśl art. 471 k.c. za szkody powstałe z winy Wykonawcy, związane z realizacją przedmiotu umowy, w tym z gospodarczym wykorzystaniem przedmiotowych osadów ściekowych lub ich unieszkodliwieniem w wyznaczonym miejscu, spełniającym wymogi przepisów ochrony środowiska.
§ 3.
1. Za wykonanie przedmiotu umowy ustala się wynagrodzenie w wysokości:
a) Osady ściekowe
Cena netto – …. zł za tonę (Mg) Podatek VAT (8%) – …… zł
Cena brutto – …… zł za tonę (Mg), (słownie:………..) b) Dzierżawa kontenera o objętości min. 24 m3 – 2 szt.
Cena netto – ….. zł/ 1 miesiąc Podatek VAT (23%) – …… zł
Cena brutto – …… zł, (słownie: ……….)
2. Podana cena jest ceną ryczałtową i zawiera wszystkie koszty jakie poniesie Wykonawca w związku z realizacją zamówienia.
3. Cena netto określona w ofercie pozostaje niezmienna przez cały okres obowiązywania umowy. Jeżeli w okresie obowiązywania umowy nastąpi zmiana stawki podatku od towarów i usług (VAT), od chwili zmiany podatek w nowej stawce będzie doliczony do dotychczasowej ceny netto, bez konieczności zmiany umowy.
4. Odbierany od Zamawiającego odpad ważony jest na zalegalizowanej wadze, zlokalizowanej w ……….., które to wyniki pomiaru stanowić będą o podstawie wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 3 ust. 1 ppkt. a powyżej (osady).
Jednocześnie Zamawiający zastrzega sobie prawo wyrywkowej weryfikacji ilości osadów, w taki sposób, że ważenie odbędzie się przy obecności przedstawicieli obu stron umowy.
5. Strony ustalają, iż rozliczenie z tytułu wykonania przedmiotu umowy jest miesięczne.
Pierwszym miesiącem rozliczeniowym będzie miesiąc styczeń 2015 roku, obejmujący osady odebrane w okresie od dnia podpisania Umowy do dnia 31 stycznia 2015 roku.
6. Faktura zawierać będzie wynagrodzenie z tytułu odbioru osadów oraz z tytułu dzierżawy kontenerów.
7. Wynagrodzenie z tytułu odbioru osadów zgodne będzie ze zbiorczą kartą przekazania odpadów za poprzedni miesiąc rozliczeniowy, podpisaną przez przedstawicieli obu stron.
W przypadku braku zbiorczej karty przekazania odpadów, podstawę zgodności stanowić będą karty pojedyncze przekazania odpadów.
8. Faktura zostanie wystawiona najpóźniej w ciągu 14 dni po zakończeniu danego miesiąca rozliczeniowego, najpóźniej jednak w terminie 7 dni od daty otrzymania potwierdzonej i zaakceptowanej przez Wykonawcę zbiorczej karty przekazania odpadów miesiąca poprzedniego, w którym usługa była wykonywana, o której mowa w ustępie poprzedzającym.
9. Należność z tytułu wykonywania umowy zostanie uregulowana przelewem na konto Wykonawcy nr………, w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego.
10. Strony przyjęły wystawiania faktur w wersji elektronicznej bez wymaganego podpisu żadnej ze stron. Faktury będą przesyłane przez Wykonawcę na adres mailowy Zamawiającego: l.salamaga@wiszniamala.pl. Termin płatności liczony będzie od dnia otrzymania wiadomości mailowej zawierającej fakturę wystawioną przez Wykonawcę, z zastrzeżeniem, iż Zamawiający każdorazowo zobowiązany jest do przesłania w formie maila potwierdzenia otrzymania faktury, najpóźniej w dniu jej otrzymania.
§ 4.
1. Rozpoczęcie realizacji umowy nastąpi od dnia 01.01.2015 r.
2. Umowa obowiązuje w terminie do dnia 31.12.2015 r.
3. Osobami upoważnionymi do reprezentowania Stron w zakresie realizacji przedmiotu umowy będą:
1) ze strony Zamawiającego: mgr inż. Łukasz Salamaga – kierownik Oczyszczalni ścieków w Strzeszowie.
2) ze strony Wykonawcy:………..
§ 5.
1. Obowiązki Wykonawcy:
1) dostarczenie pojemników – Zamawiający wymaga od Wykonawcy podstawienia dwóch kontenerów nie częściej niż raz w tygodniu na czas załadunku nowo wyprodukowanego osadu ściekowego. Kontener winien mieć pojemność dostosowaną do sposobów i częstotliwości odbiorów odpadów, tj. objętość nie mniejszą niż 24 m3.
2) transport osadów:
a) sprzęt używany przez Wykonawcę do transportu powinien być:
szczelny (nie powodować wycieków);
stabilny (uniemożliwiający osuwanie się osadów i przedostawanie poza pojazd);
mieć ładowność i wytrzymałość przystosowaną do wywozu osadów i pozwalającą na ich odbiór z oczyszczalni;
b) w przypadku zanieczyszczenia drogi dojazdowej do oczyszczalni lub drogi publicznej na skutek transportu Wykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia zanieczyszczeń lub pokrycia kosztów koniecznych do umycia nawierzchni, stwierdzonych wcześniej przez Wykonawcę. W przypadku gdy Wykonawca nie usunie zanieczyszczeń najpóźniej następnego dnia roboczego od dnia transportu, Zamawiający, po uprzednim pisemnym zawiadomieniu Wykonawcy, zleci usunięcie zanieczyszczeń lub umycie nawierzchni osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.
c) z chwilą wywiezienia osadu poza teren oczyszczalni wszelką odpowiedzialność za wywożony osad, jaką można mu przypisać na podstawie posiadanych decyzji dotyczących gospodarki odpadami przejmuje Wykonawca, stając się posiadaczem osadów ściekowych.
3) zagospodarowanie osadów
a) Wykonawca jest zobowiązany zapewnić miejsce i sposób zagospodarowania (odzysku lub unieszkodliwienia) osadów zgodnie z posiadanymi zezwoleniami przez okres trwania umowy;
b) w przypadku kontroli inspekcji państwowych i ewentualnych kar finansowych nałożonych na Zamawiającego (jako wytwórcę odpadu), wynikających z winy Wykonawcy, w zakresie transportu i zagospodarowania odpadu niezgodnego z prawem lub warunkami zawartymi w umowie, Zamawiający obciąży finansowo Wykonawcę, częścią nałożonej kary w wysokości odpowiadającej zawinieniu Wykonawcy, proporcjonalnie do zakresu Umowy.
2. Obowiązki Zamawiającego:
a) prawidłowy załadunek osadu ściekowego,
b) przekazanie Wykonawcy miesięcznych kart przekazania odpadów, sporządzonych zgodnie z ustawą o odpadach potwierdzonych kopiami kwitów wagowych, podpisanych przez przedstawicieli obu stron, wystawionych przez odbiorcę odpadów – w terminie zgodnym z § 6 ust.3 umowy.
c) współpraca z Wykonawcą przy wykonywaniu Umowy.
§ 6.
Sposób realizacji umowy:
1. Wywóz osadów z terenu oczyszczalni ścieków odbywał się będzie w dni robocze.
Transport nastąpi nie później niż w trzeciej dobie roboczej, po zgłoszeniu Wykonawcy przez Zamawiającego konieczności wywozu osadów, dokonanego pocztą elektroniczną na adres: ………. Za dzień zgłoszenia, o którym mowa w zdaniu poprzednim rozumie się dzień otrzymania zgłoszenia przez Wykonawcę w sposób wskazany w umowie.
2. Ilość odebranego odpadu będzie określana poprzez ważenie samochodów Wykonawcy, którymi dokonuje on odbioru komunalnych osadów ściekowych z terenu oczyszczalni ścieków w Strzeszowie. Ważenie samochodów odbywać się będzie na wadze samochodowej, zlokalizowanej w ………..
3. Potwierdzeniem odbioru osadów jest karta przekazania odpadu sporządzana przez Zamawiającego na podstawie kwitu wagowego wystawionego przez Wykonawcę.
Wykonawca wystawi i przekaże Zamawiającemu kwit wagowy do 2 dni roboczych od daty odbioru osadu. Zamawiający wystawi kartę przekazania odpadów w terminie do 3 dnia roboczego, od dnia otrzymania kwitu wagowego. Na koniec każdego miesiąca Zamawiający sporządza zbiorcze zestawienie potwierdzonych kart przekazania osadów, które przekazuje Wykonawcy w celu weryfikacji i akceptacji zbiorczego zestawienia potwierdzonych kart przekazanych odpadów.
§ 7.
1. W przypadku niewywiązania się lub nienależytego wywiązania się Wykonawcy z przedmiotu objętego umową przez okres 3 dni roboczych, Zamawiający, po wcześniejszym pisemnym wezwaniu Wykonawcy, może zlecić wywóz i zagospodarowanie odpadów osobie trzeciej, na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy.
2. Jeżeli Wykonawca odmówi zapewnienia miejsca zagospodarowania odpadów, pomimo pisemnego wezwania, Zamawiający zleci zagospodarowanie innemu podmiotowi, na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy.
3. Odmowa zapewnienia przyjęcia odpadów, pomimo pisemnego wezwania, będzie skutkowała odstąpieniem od umowy przez Zamawiającego wraz z poniesieniem przez Wykonawcę skutków jej zerwania.
§ 8.
1. W razie nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy, strony zobowiązują się zapłacić kary umowne.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
a) w wysokości 10% wartości brutto wskazanej w fakturze VAT wystawionej przez Wykonawcę za poprzedni miesiąc, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca, z wyłączeniem utraty pozwoleń, koncesji niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy.
b) w wysokości 0,5% wartości brutto wskazanej w fakturze VAT wystawionej przez Wykonawcę za poprzedni miesiąc, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w odbiorze osadów, z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca.
3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:
a) w wysokości 10% wartości brutto wskazanej w fakturze VAT wystawionej przez Wykonawcę za poprzedni miesiąc w razie odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z powodu okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający.
4. Zamawiający ma prawo potrącić należną karę umowną z faktury wystawionej przez Wykonawcę i w takim przypadku zapłaci on mniej o naliczoną karę. Zastrzeżone w niniejszej umowie kary umowne strona zobowiązana zapłaci drugiej stronie w terminie 5 dni od dnia pisemnego wezwania Zamawiającego do zapłaty.
5. Jeżeli wysokość zastrzeżonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody, strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.
6. Wykonawca w przypadku powstania z jego winy szkód na skutek zdarzeń losowych oraz działań osób trzecich na terenie Oczyszczalni Ścieków w Strzeszowie pokryje ich koszt z uzyskanego od właściwego Towarzystwa Ubezpieczeniowego odszkodowania z posiadanej polisy OC. Strony zgodnie postanawiają, iż kwota otrzymanego i przekazanego
Zamawiającemu przez Wykonawcę odszkodowania zwalnia go z odpowiedzialności wobec Zamawiającego z tytułu wyrządzonej szkody.
§ 9.
1. Każda zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności.
2. Ewentualne kwestie sporne wynikłe w trakcie realizacji niniejszej umowy strony rozstrzygać będą polubownie.
3. W przypadku nie dojścia do porozumienia, spory rozstrzygane będą przez właściwy sąd dla Zamawiającego.
§ 10.
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
§ 11.
1. Umowa została sporządzona w 3 jednobrzmiących egz., z których 2 egz. otrzymuje Zamawiający, natomiast 1 egz. Wykonawca.
2. Wszystkie załączniki w liczbie 2 stanowią integralną część umowy.
Załączniki:
1. Wynik badania osadów ściekowych (sprawozdanie z badań nr SB/61941/10/2014) 2. Zezwolenia, koncesje………
WYKONAWCA: ZAMAWIAJĄCY
