Projekt umowy

Załącznik nr 2

Projekt umowy

Zawarta w dniu ……… roku pomiędzy:

Samodzielnym Publicznym Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie, ul. 11 Listopada 78 (nr kodu: 28-200) działającym na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Kielcach pod nr KRS 0000004771, REGON: 000302391, NIP: 866–14–55–641, zwanym w treści umowy „Zamawiającym”, reprezentowanym przez:

Pawła Wojtasika – p.o. Dyrektora a

……….……….

z siedzibą w ………, ul. ………..……… (nr kodu: ………) działającym na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w ……… pod nr KRS ………; REGON: ………..…………, NIP: ………., zwanym w treści umowy „Wykonawcą”, reprezentowanym przez:

……….,

……….………...

Strony zgodnie oświadczają, że umowa została zawarta na zasadach ustalonych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity - Dz.U.2017.1579 z późniejszymi zmianami), z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 Euro na warunkach określonych w postępowaniu.

Strony zawarły umowę następującej treści:

§ 1

1. Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn. „Rozbudowa i modernizacja Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Staszowie” w ramach Projektu nr POIS.09.01.00-00-0164/17 pn. „Modernizacja i rozbudowa szpitalnego oddziału ratunkowego celem rozwoju systemu ratownictwa medycznego w powiecie staszowskim” współfinansowanego w ramach Działania 9.1.

Infrastruktura ratownictwa medycznego IX Osi priorytetowej Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Prowadzenie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi w specjalnościach:

konstrukcyjno-budowlanej, instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.

2. Na prace budowlane będące przedmiotem umowy składać się będą następujące etapy:

I Etap:

 Rozbudowa szpitalnego oddziału ratunkowego od strony północnej – zgodnie z projektem budowlanym

 Budowa pracowni RTG – zgodnie z projektem budowlanym II Etap:

 Rozbudowa szpitalnego oddziału ratunkowego od strony południowej – zgodnie z projektem budowlanym

III Etap:

 Modernizacja istniejącego szpitalnego oddziału ratunkowego – zgodnie z projektem budowlanym

 Budowa nowego podjazdu dla karetek – zgodnie z projektem budowlanym

3. Zakres rzeczowy przedmiotu umowy określa dokumentacja projektowa. Wykonawca oświadcza, iż zapoznał się z przedmiotową dokumentacją i nie wnosi do niej żadnych zastrzeżeń.

4. Przedmiot zamówienia zostanie zrealizowany przez Wykonawcę zgodnie z opisem zawartym w dokumentacji, umowie oraz zgodnie z:

 aktualną wiedzą techniczną,

 obowiązującymi normami technicznymi,

 obowiązującymi przepisami i aprobatami technicznymi,

 w zakresie, terminach i na zasadach określonych w niniejszej umowie,

 należytą starannością,

 bezpieczeństwem,

 dobrą jakością,

 właściwą organizacją,

 zasadami rzetelnej wiedzy technicznej i ustalonymi zwyczajami,

 wskazówkami i zaleceniami inspektorów nadzoru,

 uzgodnieniami z Zamawiającym.

§ 2 1. Termin realizacji umowy ustala się następująco:

a) rozpoczęcie – w dniu zawarcia niniejszej umowy,

b)

zakończenie – po końcowym odbiorze wykonanego zadania i uzyskaniu stosownych pozwoleń na użytkowanie oraz wszystkich opinii wymaganych prawem – max do 30.11.2018 r.

2.

Szczegółowe terminy realizacji poszczególnych etapów robót określa harmonogram rzeczowo- finansowy robót.

3.

Strony zgodnie ustalają, że termin wykonania umowy obejmuje również termin przeznaczony na usunięcie stwierdzonych przy dokonaniu odbioru technicznego przedmiotu umowy wad i usterek.

§ 3

1. Wykonawca niniejszym oświadcza, że zapoznał się z dokumentacją Zamawiającego oraz, że warunki wykonywania robót są mu znane a także zapoznał się z istniejącym stanem faktycznym. Wykonawca wyklucza możliwość powoływania się na niezrozumienie zakresu oraz treści przedmiotu umowy jako podstawę roszczeń o zwiększenie wynagrodzenia oraz potwierdza, że nie będzie żądał podwyższenia wynagrodzenia wskutek złego oszacowania rozmiaru lub kosztów prac jeśli złe oszacowanie wynikło z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać własnymi siłami i przy pomocy ewentualnych podwykonawców cały zakres rzeczowy robót.

§ 4 1. Zakres obowiązków Wykonawcy to w szczególności:

a) nadzorowanie w imieniu Zamawiającego wszelkich czynności związanych z realizacja inwestycji,

b) nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi i instalacyjnymi, prowadzony przez ustanowionych inspektorów nadzoru budowlanego we wszystkich wymaganych prawem dla przedmiotowego zadania branżach,

c) prowadzenie wszystkich czynności oraz przygotowanie wszelkich dokumentów i informacji związanych z realizacją zadania, których zażąda Zamawiający, w tym przygotowywanie sprawozdań okresowych oraz sprawozdania końcowego z realizacji zadania,

d) przekazanie Wykonawcy robót budowlanych terenu budowy zgodnie z zapisami umowy i obowiązującymi przepisami na roboty budowlane i instalacyjne,

e) nadzór nad prowadzeniem robót zgodnie z ustawą Prawo budowlane i przepisami wykonawczymi do tej ustawy oraz zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych i zapisami umowy na roboty budowlane,

f) prowadzenie wszelkich czynności związanych z rozliczeniem umowy z Wykonawcą robót budowlanych, w szczególności sprawdzanie faktur oraz dokumentów załączonych do rozliczenia zadania zgodnie z zapisami umowy na roboty budowlane,

g) dysponowanie osobami posiadającymi stosowne doświadczenie i wiedzę w zakresie odpowiednim dla realizacji zadania, posiadającymi uprawnienia budowlane w zakresie odpowiednich branż,

h) czuwanie nad niezakłócaniem przez Wykonawcę robót budowlanych prawidłowej pracy Szpitala,

i) uczestniczenie w naradach koordynacyjnych zwoływanych przez Zamawiającego – nie rzadziej niż raz w miesiącu,

j) zapewnienie zgodności wykonywanych robót i dostaw z technicznymi i umownymi wymaganiami,

k) dokonywanie czynności odbiorów częściowych oraz odbioru końcowego robót budowlanych,

l) pełna współpraca z Zamawiającym i Wykonawcą robót budowlanych przy realizacji zadania.

2.

W ramach wykonywania obowiązków opisanych powyżej Wykonawca zobowiązuje się do:

a) stwierdzenia kompletności pełnej dokumentacji odbiorowej wraz z niezbędnymi uzgodnieniami, opiniami, decyzjami,

b) zorganizowania odbiorów częściowych i końcowego i przekazania zadania,

c) przekazania Zamawiającemu protokołów odbioru oraz dokumentacji powykonawczej, d) dokonania ostatecznego odbioru po upływie terminu gwarancji ustalonego w umowie z

Wykonawcą robót budowlanych,

e) weryfikacja dokumentacji powykonawczej sporządzonej zgodnie z przepisami i przekazanie jej Zamawiającemu wraz z dokumentacją dotyczącą nadzorowania robót,

f) uzyskanie w imieniu Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie terenu objętego zakresem robót,

g) wykonywanie w imieniu Zamawiającego uprawnień z tytułu gwarancji i rękojmi uzyskanych od Wykonawcy robót budowlanych,

h) wnioskowanie o egzekwowanie od Wykonawcy robót budowlanych należnych odszkodowań i kar umownych za nienależyte lub nieterminowe wykonanie zobowiązań umownych,

i) wykonywanie/opracowywanie w imieniu Zamawiającego wszystkich innych czynności i dokumentów niezbędnych do realizacji zadania.

§ 5

1. Zamawiający jest uprawniony do zwoływania narad koordynacyjnych z udziałem przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiającego i Inspektorów nadzoru oraz innych zaproszonych osób. Ustala się następującą częstotliwość narad koordynacyjnych: co najmniej raz w miesiącu.

2. Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjaśnianie bieżących spraw dotyczących wykonania i zaawansowania robót, w szczególności dotyczących postępu prac albo nieprawidłowości w wykonywaniu robót lub zagrożenia terminowego wykonania Umowy.

3. Kierownik budowy oraz odpowiedni kierownicy robót są zobowiązani uczestniczyć w naradach koordynacyjnych.

4. Zamawiający informuje z 3-dniowym wyprzedzeniem uczestników narady koordynacyjnej o terminie i miejscu narady, prowadzi naradę i zapewnia jej protokołowanie, a kopie protokołu lub ustaleń dostarcza wszystkim osobom zaproszonym na naradę.

5. Do ustaleń zapisanych w protokole narady koordynacyjnej, uczestnicy mogą wnieść uwagi w ciągu 3 dni roboczych licząc od dnia otrzymania protokołu. Po tym terminie ustalenia uważa się za wiążące.

§ 6

1. Wykonawca zapewnia, że wszystkie osoby wyznaczone przez niego do realizacji niniejszej umowy posiadają odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenia i uprawnienia wymagane przepisami prawa.

2. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za:

przeszkolenie zatrudnionych przez siebie osób w zakresie BHP,

posiadanie przez te osoby wymaganych badań lekarskich,

przeszkolenie stanowiskowe tych osób.

3. Wykonawca jest zobowiązany odsunąć od wykonywania pracy każdą osobę, która przez swój brak kwalifikacji lub z innego powodu zagraża w jakikolwiek sposób należytemu wykonaniu umowy.

4. Wykonawca oświadcza, ze w jego imieniu n/w funkcje pełnić będą:

a)

Kierownik Zespołu posiadający uprawnienia w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń ………..

b)

Inspektor nadzoru inwestorskiego posiadający uprawnienia w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń ………

c)

Inspektor nadzoru inwestorskiego posiadający uprawnienia w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń ………

5. Istnieje możliwość dokonania zmiany osób wyszególnionych w pkt 4 jedynie za uprzednią pisemną zgodą zamawiającego.

6. Wykonawca z własnej inicjatywy proponuje zmianę osób wyszczególnionych w pkt 4 w następujących przypadkach:

a) śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych,

b) nie wywiązywania się z obowiązków wynikających z umowy,

c) jeżeli zmiana tych osób stanie się konieczna z jakichkolwiek innych powodów niezależnych od Wykonawcy, np. rezygnacja.

7. W przypadku zmiany osób wyszczególnionych w pkt 4 nowe osoby powołane do pełnienia w/w obowiązków muszą spełniać wymagania określone dla danej funkcji.

8. zamawiający może zażądać od Wykonawcy zmiany osób wyszczególnionych w pkt 4, jeżeli uzna, że nie wykonują należycie swoich obowiązków wynikających z umowy. Wykonawca zobowiązany jest dokonać zmiany w terminie wskazanym we wniosku zamawiającego.

§ 7

1. Strony ustalają, że obowiązującą formą wynagrodzenia Wykonawcy zgodnie z wybraną w trybie

„zapytania ofertowego” ofertą, będzie wynagrodzenie umowne. Ustalone w tej formie wynagrodzenie Wykonawcy wynosi: ……….. zł netto + ………. zł VAT tj.

……….. zł brutto,

(słownie złotych: ………./100 gr.) i stanowi ryczałtową kwotę za całość zadania.

2. Wartość usługi, tj. nadzór nad poszczególnymi etapami:

a) Nadzór nad I etapem wynosi – ………. zł, b) Nadzór nad II etapem wynosi – ……… zł,

c) Nadzór nad III etapem wynosi – ……… zł,

3. Strony zgodnie ustalają, że wynagrodzenie będzie płatne na podstawie faktur częściowych i faktury końcowej, po dokonaniu niezbędnych odbiorów, w następujący sposób - Zamawiający dopuszcza możliwość wystawienia przez Wykonawcę faktur częściowych w następujący sposób:

 Faktura częściowa nr 1 - wystawiona za pełnienie nadzoru inwestorskiego nad etapem I po dokonaniu niezbędnych odbiorów częściowych potwierdzonych protokołem bez zastrzeżeń Zamawiającego, na kwotę, o której mowa w &7 ust. 2a,

 Faktura częściowa nr 2 - wystawiona na zakres faktycznie wykonanych robót składających się na etap II po dokonaniu niezbędnych odbiorów częściowych potwierdzonych protokołem bez zastrzeżeń Zamawiającego – etap II, na kwotę, o której mowa w &7 ust. 2b,

 Faktura częściowa nr 3, będąca jednocześnie fakturą końcową - wystawiona na zakres faktycznie wykonanych robót – oraz po dokonaniu niezbędnych odbiorów częściowych potwierdzonych protokołem bez zastrzeżeń Zamawiającego III etap, na kwotę, o której mowa w &7 ust. 2c.

4. Faktury częściowe regulowane będą przez Zamawiającego w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT.

5. Ostateczne rozliczenie wynagrodzenia Inspektora nadzoru zostanie dokonane nie wcześniej niż po końcowym odbiorze wykonanego zadania i uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie wraz z wszystkimi wymaganymi prawem opiniami.

6. Faktura końcowa płatna będzie w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT przez Zamawiającego.

7. Zapłata nastąpi przelewem bankowym z konta Zamawiającego na rachunek bankowy Wykonawcy.

8. Podstawą do wystawienia faktur częściowych jest bezusterkowy protokół odbioru częściowego faktycznie wykonanych robót. Dla każdego etapu inwestycji załącznikiem niezbędnym do protokołu odbioru jest pozwolenie na użytkowanie i pozytywna opinia sanitarna.

9. Podstawą do wystawienia faktury końcowej jest bezusterkowy protokół odbioru końcowego.

10. W przypadku przedstawienia przez Wykonawcę nieprawidłowej faktury VAT Zamawiający ma prawo odmówić jej przyjęcia.

11. Wynagrodzenie Wykonawcy wymienione w ust. 1 zawiera wszelkie podatki, opłaty i inne koszty związane z wykonaniem przedmiotu niniejszej umowy, ma ono charakter ostatecznego wynagrodzenia, bez względu na rzeczywisty nakład pracy i inne nakłady, które okażą się niezbędne do wykonania przedmiotu niniejszej umowy.

12. Zgodnie z zasadą wynagrodzenia ryczałtowego Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac. Oznacza to, że Wykonawca w ramach wynagrodzenia ryczałtowego zobowiązuje się do wykonania wszelkich czynności koniecznych do zrealizowania przedmiotu umowy niezależnie od tego, czy zostały one przewidziane na dzień złożenia oferty.

13. Od kwoty wynagrodzenia Zamawiający może potrącać Wykonawcy kary umowne oraz inne wydatki obciążające Wykonawcę zgodnie z treścią niniejszej umowy, na co Wykonawca wyraża zgodę.

§ 8

1. Inspektor nadzoru pełniąc swoje czynności działa w imieniu i na rzecz Zamawiającego. W ramach tych czynności nie może podpisywać umów i zaciągać żadnych zobowiązań finansowych wobec uczestników procesu inwestycyjnego.

2. Inspektor nadzoru ponosi wobec zamawiającego odpowiedzialność za wyrządzone szkody będące normalnym następstwem nienależytego wykonywania czynności objętych niniejszą umową.

§ 9

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do uzyskania wszelkich informacji i danych dotyczących realizowanej inwestycji na każdym etapie.

2. Jeżeli Zamawiający zgłosi w tej materii do Inspektora nadzoru uwagi lub zastrzeżenia, na Inspektorze będzie ciążył obowiązek zawiadomienia Zamawiającego niezwłocznie o zajętym stanowisku, względnie o podjętych działaniach.

§ 10

Jeżeli w toku realizacji inwestycji nastąpi przerwa w jej realizacji z przyczyn niezależnych od Inspektora nadzoru przysługuje mu wynagrodzenie za rozpoczęty etap w części proporcjonalnej do jego wartości.

§ 11

1. Przez cały okres trwania umowy Inspektor nadzoru musi być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie mniejszą niż 200 000,00 PLN.

2. Inspektor ma obowiązek po każdorazowym odnowieniu polisy przedłożyć Zamawiającemu kserokopię, w terminie 5 dni kalendarzowych.

§ 12

1. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań umownych w formie kar umownych.

2. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kar umownych Zamawiającemu w przypadku:

a)

zwłoki w należytym wykonaniu umowy w wysokości 0,3% wartości umowy za każdy dzień opóźnienia,

b)

zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie gwarancji i rękojmi, w wysokości 0,3% wartości umowy za każdy dzień zwłoki, liczony od upływu wyznaczonego Wykonawcy terminu usunięcia wad,

c)

odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, w całości lub części, z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca, w szczególności w związku z nienależytym wykonywaniem przez Wykonawcę usług objętych niniejszą umową, w wysokości 10% wartości umowy lub odpowiednio 10 % wartości usług od wykonania, których odstąpiono,

d)

odstąpienia przez Wykonawcę od wykonania umowy, w całości lub części, z przyczyn, za które Zamawiający nie odpowiada, w wysokości 5% wartości umowy lub odpowiednio 5%

wartości usług od wykonania, których odstąpiono.

3. W razie odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Wykonawca obciąży Zamawiającego karą umowną w wysokości 10%

wynagrodzenia umownego brutto.

4. Naliczenie przez Zamawiającego kary umownej następuje przez sporządzenie noty księgowej wraz z pisemnym uzasadnieniem. Wykonawca zobowiązany jest w terminie 10 dni od daty otrzymania ww. dokumentów do zapłaty naliczonej kary umownej. Brak zapłaty w powyższym terminie uprawnia Zamawiającego do potrącenia kary umownej z wynagrodzenia Wykonawcy lub innych wierzytelności przysługujących Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego.

5. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za uchybienia uzgodnionym terminom realizacji robót, powstałe z winy Zamawiającego.

6. Naliczenie przez Zamawiającego bądź zapłata przez Wykonawcę kary umownej nie zwalnia Wykonawcy ze zobowiązań wynikających z niniejszej umowy.

7. Strony zastrzegają sobie możliwość dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych. W sytuacji, gdy szkoda przekraczać będzie wartość zastrzeżonej kary umownej, Zamawiający ma prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, niezależnie od kar umownych.

§ 13

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do rozwiązania umowy w przypadku, gdy:

a)wystąpi istotna zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach zawiadamiając o tym Wykonawcę na piśmie w terminie 1 miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

b)

Wykonawca nie rozpoczął realizacji usługi bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wzywania Zamawiającego złożonego na piśmie;

c)

Wykonawca przerwał realizację usługi i przerwa trwa dłużej niż 5 dni;

d)

Wykonawca realizuje usługę niezgodne z treścią projektu technicznego i umowy;

e)

rozwiązał firmę lub utracił uprawnienia do prowadzenia

działalności gospodarczej

w zakresie objętym zamówieniem,

f)

w stosunku do Wykonawcy otwarto likwidację lub złożono wniosek o ogłoszenie upadłości.

2. Wykonawcy przysługuje prawo rozwiązania umowy w szczególności, jeżeli:

a)Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub podpisania protokołu odbioru;

b)Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistniałych uprzednio nieprzewidzialnych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.

3.

Rozwiązanie umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności tego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

4.

Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy także w przypadkach określonych w Kodeksie cywilnym.

5. W każdym przypadku odstąpienia od umowy Zamawiający zachowuje w pełni wszystkie uprawniania nabyte przed dniem odstąpienia.

6. Uprawnienie do odstąpienia nie pozbawia prawa do naliczenia kar umownych przewidzianych umową.

7.

Odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia powzięcia przez stronę wiadomości o okolicznościach powodujących możliwość do odstąpienia od umowy i wymaga formy pisemnej wraz z podaniem uzasadnienia.

8.

Przed wykonaniem prawa odstąpienia od umowy, strona zamierzająca odstąpić od umowy wyznaczy pisemnie drugiej stronie stosowny termin na usunięcie naruszeń lub usunięcie ich przyczyn, który nie może być jednakże dłuższy niż 5 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zawiadomienia.

9. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach zawiadamiając o tym Wykonawcę na piśmie w terminie 1 miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

10. Przed odstąpieniem od umowy Zamawiający pisemnie wezwie Wykonawcę do należytego wykonania umowy.

§ 14

1. Bez zgody podmiotu tworzącego Zamawiającego, Wykonawca nie może dokonać żadnej czynności prawnej mającej na celu zmianę wierzyciela w szczególności zawrzeć umowy poręczenia w stosunku do zobowiązań Zamawiającego wynikających z niniejszej umowy.

2. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie:

a) Właściwe przepisy ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. – Dz.U. z 2017 roku, poz. 1579) wraz z aktami wykonawczymi do tej ustawy.

b) Właściwe przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (t.j. – Dz.U. z 2017 roku, poz. 459),

c) Właściwe przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. – Dz.U. z 2017 roku, poz. 1332)

oraz inne przepisy dotyczące przedmiotu zamówienia.

3. Umowa może zostać zmieniona w przypadku / sytuacji:

1) zmiany danych teleadresowych, 2) zmiany numerów kont bankowych,

3) zmiany przywoływanych w przedmiotowej umowie ustaw oraz rozporządzeń (zmiany przepisów bądź wymogów szczególnych dotyczących przedmiotu zamówienia),

4) zmiany przepisów podatkowych w zakresie zmiany stawki podatku VAT. W przypadku wprowadzenia zmiany stawki podatku VAT, zmianie ulegnie wartość podatku VAT, wysokość łącznego wynagrodzenia brutto, cena netto pozostaje bez zmian,

5) co do wysokości wynagrodzenia netto lub brutto w przypadku, gdy zmiana ta jest korzystna dla Zamawiającego tj. w przypadku obniżenia wartości netto lub brutto wynagrodzenia Wykonawcy, bez równoczesnej zmiany zakresu Przedmiotu Umowy także w wypadku zmian w obowiązujących przepisach prawa, mających wpływ na wartość robót objętych niniejszą Umową,

6) wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację umowy - w zakresie dostosowania postanowień umowy do zmiany przepisów prawa,

7) wystąpienia niezależnego od Zamawiającego zdarzenia zewnętrznego, takiego jak:

a) opóźnienia w wydaniu niezbędnych decyzji administracyjnych (np. wymaganej prawem decyzji organu władzy publicznej),

b) konieczności oczekiwania na nieprzewidziane wcześniej wyniki zleconych ekspertyz, c) orzeczenia sądu mającego oddziaływanie na sferę praw i obowiązków wynikających

z niniejszej umowy.

8) gdy zaszła konieczność uzyskania niemożliwych do przewidzenia na etapie planowania inwestycji: danych, zgód lub pozwoleń osób trzecich lub właściwych organów, zmiana terminu realizacji o niezbędny czas ich uzyskania,

9) gdy prace objęte umową zostały wstrzymane przez właściwe organy, co uniemożliwi terminowe zakończenie realizacji przedmiotu umowy,

10) zmiany nazwy oraz formy prawnej Stron - w zakresie dostosowania umowy do tych zmian 11) wystąpienia siły wyższej (Siła wyższa - zdarzenie lub połączenie zdarzeń obiektywnie

niezależnych od Stron, które zasadniczo i istotnie utrudniają wykonywanie części lub całości zobowiązań wynikających z umowy, których Strony nie mogły przewidzieć i którym nie mogły zapobiec ani ich przezwyciężyć i im przeciwdziałać poprzez działanie z należytą starannością ogólnie przewidzianą dla cywilnoprawnych stosunków zobowiązaniowych) - w zakresie dostosowania umowy do tych zmian,

12) pisemnego żądania wstrzymania prac skierowanego do Wykonawcy przez Zamawiającego lub wydania zakazu prowadzenia prac przez organ administracji publicznej, o ile żądanie lub wydanie zakazów nie nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,

13) koniecznością uwzględnienia wydanych w toku realizacji prac zaleceń właściwych służb i inspekcji, jeżeli powodują one wydłużenie czasu realizacji i nie wynikają z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, uniemożliwiających zrealizowanie przedmiotu umowy w terminie;

4. Wszelkie zmiany umowy wymagają uprzedniej (tj. przed ich dokonaniem) pisemnej zgody Zamawiającego i dokonywane będą w formie pisemnej (aneksu) pod rygorem nieważności za wyjątkiem zmian o których mowa w ust 4 pkt. 1, 2, 4 dla których skuteczności wystarczające jest jednostronne pisemne oświadczenie strony.

5. Wszelkie zmiany postanowień umowy mogą nastąpić za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie w formie aneksu pod rygorem nieważności takiej zmiany.

6. Ewentualne spory powstałe na tle wykonywania przedmiotu umowy Strony poddają rozstrzygnięciu sądom powszechnym właściwym dla siedziby Zamawiającego.

7. Niniejsza umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy, dwa dla zamawiającego.

... ...

podpis Wykonawcy podpis Zamawiającego