§ 7 Kary umowne

1. W przypadku opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy, w tym przedmiotu umowy objętego prawem opcji, w terminach określonych w § 2 ust. 1, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% kwoty, o której mowa w § 8 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia, z zastrzeżeniem, że suma naliczonych kar umownych nie może przekroczyć wysokości 20% wynagrodzenia, o którym mowa w § 8 ust. 1.

2. Kary umowne mogą podlegać sumowaniu.

3. Kara umowna będzie płatna na podstawie noty obciążeniowej wystawionej przez Zamawiającego w terminie 14 dni od daty doręczenia noty Wykonawcy.

4. Z zastrzeżeniem ust. 7 i 8, Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.

5. Jeżeli szkoda przewyższy wysokość kary umownej, Zamawiającemu przysługiwać będzie roszczenie o zapłatę odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych.

6. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone Zamawiającemu przy wykonywaniu lub w związku z wykonywaniem postanowień Umowy ramowej lub umowy wykonawczej. Naprawienie szkody obejmuje stratę rzeczywistą oraz utracone korzyści.

7. Na podstawie art. 15r 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r., poz. 374 ze zm.) zwaną dalej „ustawą COVID-19”, w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego w związku z COVID-19, i przez 90 dni od dnia odwołania stanu, który obowiązywał jako ostatni, Zamawiający nie może potrącić kary umownej zastrzeżonej na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy lub z innych jego wierzytelności, a także nie może

_________________________________________________________________

dochodzić zaspokojenia z zabezpieczenia należytego wykonania tej umowy, o ile zdarzenie, w związku z którym zastrzeżono tę karę, nastąpiło w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.

8. W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego w kraju w związku z COVID-19 i przez 90 dni od dnia odwołania stanu, który obowiązywał jako ostatni, bieg terminu przedawnienia roszczenia zamawiającego dotyczącego niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu. Upływ terminu przedawnienia może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 120 dni od dnia odwołania tego ze stanów, który obowiązywał jako ostatni.

§ 8 Wynagrodzenie

1. Maksymalne wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu realizacji przedmiotu umowy dla zamówienia podstawowego z uwzględnieniem prawa opcji nie przekroczy kwoty ………....…… złotych brutto (słownie złotych ……….…….………....), ……… złotych netto (słownie złotych: ………….………....), kwota VAT ………. zł (uzupełnione zgodnie z Ofertą Wykonawcy, stanowiącą Załącznik nr 1 do Umowy), w podziale na:

1) zamówienie podstawowe za kwotę ………....…… złotych brutto (słownie złotych

……….…….………....), ……… złotych netto (słownie złotych:

………….………....), kwota VAT ………. zł;

2) zamówienie w ramach prawa opcji za kwotę ………....…… złotych brutto (słownie złotych

……….…….………....), ……… złotych netto (słownie złotych:

………….………....), kwota VAT ………. zł.

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 płatne będzie na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze VAT, na podstawie prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT, w terminie do 21 dni od dnia podpisania przez Strony bez zastrzeżeń Protokołu odbioru.

3. Wykonawca wystawi fakturę VAT niezwłocznie po podpisaniu przez Strony bez zastrzeżeń Protokołu odbioru.

4. Wynagrodzenie określone w ust. 1 powyżej obejmuje wszystkie składniki przedmiotu umowy wyszczególnione w § 1 Umowy, wszelkie obciążenia związane z realizacją Umowy oraz wynikające z przepisów prawa, jak również wszystkie koszty, opłaty, wydatki Wykonawcy, w tym wynagrodzenie za udzielenie praw, o których mowa w § 4 Umowy wraz z prawami zależnymi, a także podatki, jeśli są należne.

5. Zamawiający oświadcza, że dokona płatności z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności.

_________________________________________________________________

6. Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy, o którym mowa w ust. 2, jest rachunkiem rozliczeniowym służącym wyłącznie dla celów rozliczeń z tytułu prowadzonej przez niego działalności gospodarczej.

7. Fakturę należy wystawić na:

Aplikacje Krytyczne Sp. z o.o.

ul. Chmielna 132/134 00-805 Warszawa NIP: 5272773492

która ponadto musi określać numer i przedmiot umowy.

8. Zamawiający wyraża zgodę na przesłanie mu faktury VAT w formie elektronicznej na adres:

biuro@akmf.pl.

9. Przez dokonanie płatności rozumie się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

10. Podstawą wystawienia faktury będzie podpisany przez Strony bez zastrzeżeń Protokół odbioru, o którym mowa w § 2 ust. 2 Umowy. Kopię Protokołu Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do faktury. Brak załączonego Protokołu odbioru będzie równoważny z błędnym wystawieniem faktury, o którym mowa w ust. 12.

11. Zamawiający nie dopuszcza możliwości cesji wierzytelności Wykonawcy z tytułu realizacji Umowy na osoby trzecie, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności.

12. Błędne wystawienie faktury spowoduje wstrzymanie zapłaty do czasu jej uzupełnienia lub wyjaśnienia.

W takim przypadku termin płatności liczy się od dnia dostarczenia do Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.

13. Termin zapłaty uważa się za zachowany, jeżeli obciążenie rachunku Zamawiającego nastąpi w ostatnim dniu terminu płatności.

§ 9

Przedstawiciele Stron

1. Przedstawicielem ze strony Zamawiającego w zakresie realizacji obowiązków umownych jest:

………, e-mail: …………, tel. ………..

2. Przedstawicielem ze strony Wykonawcy w zakresie realizacji obowiązków umownych jest:

………, e-mail: …………, tel. ………..

3. Osoby wymienione w ust. 1 i 2 odpowiedzialne są merytorycznie za nadzór nad prawidłowością i terminowością realizacji Umowy, w tym za odbiór prac i podpisanie Protokołu odbioru, o którym mowa w § 2 ust. 2.

_________________________________________________________________

4. Zmiana osoby wskazanej w ust. 1 lub ust. 2 nie wymaga zmiany Umowy, a jedynie poinformowania drugiej Strony w formie pisemnej. Zawiadomienie takie powinno zostać podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Stron.

§ 10

Postanowienia końcowe

1. We wszystkich sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy COVID-19.

2. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, iż okoliczności związane z COVID-19, o których mowa w art. 15r ust. 1 ustawy COVID-19 wpływają na należyte wykonywanie umowy, Zamawiający po uzgodnieniu z Wykonawcą dokona zmiany niniejszej umowy, w szczególności przez:

1) zmianę terminu wykonania umowy lub jej części, lub czasowe zawieszenie wykonywania umowy lub jej części,

2) zmianę zakresu świadczenia wykonawcy i odpowiadającą jej zmianę wynagrodzenia lub sposobu rozliczenia wynagrodzenia wykonawcy,

- o ile wzrost wynagrodzenia spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekroczy 50% wartości pierwotnej umowy.

3. W przypadku stwierdzenia, że okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19, o których mowa w art.

15r ust. 1 ustawy COVID-19 mogą wpłynąć na należyte wykonanie umowy, Zamawiający, w uzgodnieniu z Wykonawcą, może dokonać zmiany umowy, zgodnie z ust. 2.

4. Wszelka korespondencja, zawiadomienia oraz inne oświadczenia, dla których w Umowie została przewidziana forma pisemna, składane będą osobiście przez Stronę za pokwitowaniem odbioru, listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru na adres korespondencyjny Wykonawcy lub Zamawiającego, lub elektronicznie na adresy e-mail wskazane w §9 Umowy, pod rygorem uznania za niedoręczoną. Wszelkie zmiany adresów Strony będą komunikować sobie niezwłocznie pod tym samym rygorem.

5. W przypadku, gdyby jedno lub kilka z powyższych postanowień okazało się nieskuteczne, nie zostaje przez to naruszona skuteczność pozostałych postanowień. Strony umowy zobowiązują się w takim przypadku zastąpić postanowienie nieskuteczne takim postanowieniem skutecznym, które będzie najbliższe ekonomicznemu celowi postanowienia nieskutecznego.

_________________________________________________________________

6. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy, w tym zmiany wskazane z ust. 2, wymagają dla swej ważności formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności, chyba że niniejsza Umowa wyraźnie stanowi inaczej.

7. Spory wynikłe na tle wykonywania Umowy rozstrzygnie sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

8. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

Integralną cześć umowy stanowią załączniki:

Załącznik nr 1 – Kopia oferty Wykonawcy;

Załącznik nr 2 – Zapytanie ofertowe wraz z opisem przedmiotu zamówienia;

Załącznik nr 3 – Wzór protokołu odbioru;

Załącznik nr 4 – Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Załącznik nr 5 – Dokumenty potwierdzające prawidłową reprezentację Wykonawcy.

Wykonawca Zamawiający

_________________________________________________________________

Załącznik nr 3 do Umowy Protokół odbioru (wzór)