a) ze strony Zamawiającego :
- w zakresie formalno-prawnym: p. Jacka Kęcika, - w zakresie merytorycznym: p. Henryka Grudnia, - w zakresie nadzoru inwestorskiego: ……….. . b) ze strony Wykonawcy:
- kierownika budowy robót ... . 2. Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo:
a) wydawać kierownikowi budowy polecenia, potwierdzone wpisem do dziennika budowy, dotyczące: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych, oraz
przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych i dowodów dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych
oraz urządzeń technicznych;
b) żądać od kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót w określonym przez niego terminie, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę.
3. Jeżeli dla usunięcia wad niezbędne jest z polecenia inspektora nadzoru dokonanie czynności, o których mowa w ust. 2 pkt a, Wykonawca dokona tych czynności na własny koszt.
4. Koszty, o których mowa w ust. 3 lub ich odpowiednią część, Zamawiający ma prawo pokryć w całości lub w części z przeznaczonego na ten cel zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
§ 16
1. Wszystkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie pod rygorem nieważności w formie aneksu podpisanego przez obie strony z zastrzeżeniem ust.2.
2. Zamawiający, zgodnie z art. 144 ustawy - Prawo zamówień publicznych przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty polegających na:
1) zmianie rozwiązań technicznych w dokumentacji projektowej wykonania zamówienia:
a) na wniosek Wykonawcy, za zgodą Zamawiającego w trakcie prowadzenia inwestycji, mogą być dokonywane zmiany technologii wykonywania elementów robót; dopuszcza się je tylko w przypadku gdy, proponowane przez niego rozwiązanie jest równorzędne lub lepsze funkcjonalnie od tego, jakie przewiduje projekt, a Wykonawca nie będzie żądał zwiększenia wynagrodzenia za wykonywane roboty; w tym przypadku Wykonawca przedstawia projekt zamienny zawierający opis proponowanych zmian wraz z rysunkami; projekt wymaga zatwierdzenia przez nadzór autorski /projektanta/, uzgodnienia z inspektorem nadzoru i akceptacji Zamawiającego; powyższe zmiany nie mogą zmieniać terminu zakończenia robót,
b) w uzasadnionych przypadkach, gdy realizacja zadania według dokumentacji technicznej powodowałaby wadliwe wykonanie przedmiotu umowy dopuszcza się wprowadzenie zmian w stosunku do dokumentacji projektowej,
c) w przypadku, gdy z punktu widzenia Zamawiającego zachodzi potrzeba zmiany rozwiązań technicznych nie przewidzianych w umowie, sporządza on protokół konieczności, a następnie dostarcza dokumentację projektową na te roboty; zmiany techniczne mogą powodować zmianę terminu zakończenia zamówienia podstawowego.
2) zmianie terminu zakończenia zamówienia podstawowego:
a) spowodowanej warunkami atmosferycznymi - w przypadku wystąpienia klęski żywiołowej lub gdy warunki atmosferyczne odbiegają od warunków normalnych i uniemożliwiają prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzanie prób i sprawdzeń oraz dokonywanie odbiorów,
b) spowodowanej warunkami geologicznymi, wystąpieniem wykopalisk i odkryć archeologicznych oraz o znaczeniu historycznym, bądź wystąpieniem niewybuchów, niewypałów uniemożliwiających prowadzenie robót; wszystkie przedmioty o znaczeniu historycznym lub też przedstawiające znaczną wartość odkryte na terenie budowy, będą
przekazane pod opiekę konserwatora zabytków; Wykonawca niezwłocznie zabezpieczy znaleziska przed osobami trzecimi; Wykonawca niezwłoczne powiadomi inspektora nadzoru o takich odkryciach i wykona jego polecenia, co do obchodzenia się z nimi i dalszego trybu postępowania.
3) zmianie dotyczącej zakresu robót i wynagrodzenia, jeżeli wystąpią:
a) nieprzewidziane kolizje z robotami prowadzonymi równolegle przez inne podmioty; w takim przypadku zmiany w umowie zostaną ograniczone do zmian powodujących uniknięcie lub usunięcie kolizji jak: zmiana sposobu wykonania, materiałów, technologii, lokalizacji wbudowywanych urządzeń oraz zmiana terminu i wynagrodzenia;
b) okoliczności powodujące zmniejszenie zakresu przedmiotu zamówienia;
w przypadku zmniejszenia zakresu przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego, wynagrodzenie należne Wykonawcy za wykonane roboty pozostaje w takim stosunku do umownego wynagrodzenia, w jakim wykonane roboty budowlane pozostają do całości robót określonych umową;
4) zmianie osobowej: zmiana osób przy pomocy, których Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne spełniające warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub zmiana – za zgodą Zamawiającego, podwykonawców nie wskazanych w ofercie (lub zakresu wskazanego w ofercie jako planowany do powierzenia podwykonawcom); zmiana taka nie wymaga aneksu do umowy i może być przeprowadzona przy zachowaniu procedury zatwierdzenia podwykonawców wynikającej z przepisów prawa i specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
5) zmianie spowodowanej wystąpieniem siły wyższej, czyli zdarzenia, którego Strony nie mogły przewidzieć i któremu nie mogły zapobiec, ani któremu nie mogą przeciwdziałać, a które uniemożliwia Wykonawcy wykonanie w części lub całości jego zobowiązań; jeżeli wykonanie umowy jest niemożliwe z powodu siły wyższej to inspektor nadzoru zaświadczy, że wykonanie umowy jest niemożliwe; Wykonawca zabezpieczy teren budowy tak szybko jak jest to możliwe i wstrzyma roboty, a Zamawiający zapłaci wynagrodzenie za wykonane do tego czasu roboty.
3. Warunki dokonywania w/w zmian winny odbywać się następująco:
11. a) inicjowanie zmian na wniosek wykonawcy lub zamawiającego, 12. b) uzasadnienie zmiany prawidłową realizacją przedmiotu umowy, 13. c) dokonanie zmiany za zgodą zamawiającego,
14. d) forma pisemna w postaci aneksu do umowy pod rygorem nieważności umowy.
§ 17
1. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, Prawa budowlanego i Prawa zamówień publicznych.
2. Integralną częścią niniejszej umowy jest oferta Wykonawcy z dnia ………. oraz specyfikacja istotnych warunków zamówienia.
§ 18
W przypadku zaistnienia sporu związanego z wykonaniem umowy i nie osiągnięcia przez Strony porozumienia w drodze negocjacji - rozstrzygającym będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.
§ 19
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy, dwa dla Zamawiającego.
ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA
Załącznik nr 4.2.
UMOWA Nr PG.271.4.1.2014
zawarta w dniu ……… 2014 r. w Fajsławicach, pomiędzy:
Gminą Fajsławice, 21-060 Fajsławice, NIP: 564-174-02-59, REGON: 431019810, zwaną dalej “Zamawiającym”, reprezentowaną przez:
Wójta Gminy – p. Tadeusza Chruściela, przy kontrasygnacie:
Skarbnika Gminy – p. Renaty Mendel,
a ………
NIP: ... , REGON: ……… , zwanym dalej „Wykonawcą”, reprezentowanym przez:
...
o następującej treści:
§ 1
1. Podstawę zawarcia umowy stanowi wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, znak PG.271.4.2014, rozstrzygniętego w dniu ………... .
2. Przedmiotem umowy jest zakup i dostawa wyposażenia do oddziałów przedszkolnych w ramach projektu pn. „Modernizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1. Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej:
CZĘŚĆ II.
CZĘŚĆ III.
CZĘŚĆ IV.
3. Wykaz, ilość oraz cenę wyposażenia określa załącznik nr 1 do umowy.
§ 2
1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy, o którym mowa w § 1, w terminie do 15 sierpnia 2014 r.
2. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu umowy własnym transportem i na własny koszt do miejsca wskazanego przez zamawiającego.
3. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, że dostarczone przez Wykonawcę przedmioty mają wady, są niezgodne z przedmiotem zamówienia, niekompletne, uszkodzone lub noszą ślady używania, Zamawiający odmówi ich odbioru i wezwie Wykonawcę do dostarczenia przedmiotu zamówienia zgodnego z umową, kompletnego i wolnego od wad, wyznaczając mu w tym celu dodatkowy termin.
§ 3
1. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy za dostarczony towar cenę:
……… zł brutto (słownie: ……….. zł), w tym podatek VAT, zgodnie z ofertą Wykonawcy, stanowiącą załącznik nr 2 do umowy.
2. Należność będzie zapłacona przelewem po wykonaniu umowy, po podpisaniu przez strony umowy protokołu odbioru całego przedmiotu zamówienia, z rachunku bankowego Zamawiającego na wskazany rachunek bankowy Wykonawcy, w terminie 30 dni od daty przedłożenia faktury Zamawiającemu.
§ 4
1. Za niedostarczenie całego przedmiotu umowy w terminie określonym w § 2 ust. 1, Wykonawca zapłaci zamawiającemu karę umowną w wysokości 1% kwoty określonej w § 3 ust. 1 umowy, liczoną za każdy dzień opóźnienia.
2. Odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego będzie podstawą do żądania przez Zamawiającego od Wykonawcy kary umownej w wysokości 20% kwoty określonej w § 3 ust. 1 umowy.
3. Za powody uzasadniające odstąpienie od umowy należy uznać w szczególności:
a) opóźnienie w realizacji dostawy wynoszące więcej niż 30 dni,
b) dwukrotne dostarczenie artykułów niezgodnych ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, skutkujące nieodebraniem przez Zamawiającego całości lub części zamówienia.
4. Jeżeli kary umowne nie pokryją w całości poniesionej przez Zamawiającego szkody, może on dochodzić od Wykonawcy odszkodowania do wysokości tej szkody.
§ 5
1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym.
2. Niezależnie od rękojmi Wykonawca udziela gwarancji na przedmiot zamówienia na okres …… miesięcy, licząc od dnia jego odbioru przez Zamawiającego.
§ 6
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz postanowienia specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
3. Integralną częścią niniejszej umowy jest oferta Wykonawcy z dnia ………. oraz specyfikacja istotnych warunków zamówienia.
§ 7
Ewentualne spory wynikłe w związku z realizacją umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zmawiającego.
§ 8
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwa egzemplarze dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.
ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA
Załącznik nr 6 ...
(pieczęć adresowa wykonawcy)
Informacja
o przynależności do grupy kapitałowej
Przystępując do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w gminie Fajsławice”:
1) informuje, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz.
331 z późn. zm.)*
2) informuje, że wykonawca należy do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 z późn.
zm.) i poniżej zamieszczam listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej*
Lp. Nazwa podmiotu Adres siedziby
* Należy zaznaczyć właściwą opcję. W przypadku, gdy wykonawca należy do grupy kapitałowej, konieczne jest wymienienie w tabeli wszystkich członków tej grupy kapitałowej.
... dnia ...
………
(podpis osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy)