1.Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy za wyjątkiem opisanych w niniejszym paragrafie przypadków.
2.Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu Stron umowy wyrażoną na piśmie w formie aneksu do umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany w niżej wymienionych przypadkach.
3.Zamawiający dopuszcza:
3.1.możliwość zmiany umowy na podstawie przesłanek określonych w przepisach ustawy PZP.
3.2.możliwość zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy z powodu:
a.wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami o ilość dni faktycznego wstrzymania prac z tego powodu,
b.wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych, z wyłączeniem warunków atmosferycznych typowych dla danej pory roku, które uniemożliwiają realizację przedmiotu umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami (warunkami technicznymi, normami) o ilość dni faktycznego wstrzymania prac z tego powodu,
c.konieczności wykonania robót, o których mowa w § 4 tylko w przypadku gdy ich wykonanie spowodowałoby konieczność przerwania prac wykonywanych w ramach niniejszej umowy, o ilość dni trwania faktycznego wstrzymania prac,
d.wystąpienia konieczności wykonania robót zamiennych o ile spowodują one przedłużenie terminu realizacji przedmiotu zamówienia, o ilość dni stanowiącą różnicę pomiędzy dniami niezbędnymi do wykonania robót zamiennych a dniami, które pierwotnie były przeznaczone na wykonanie danych robót,
e.wystąpienia zamówień dodatkowych, z których wynika konieczność wstrzymania prac określonych w niniejszej umowie,
f.wystąpienia opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność o ilość dni opóźnienia, o którym mowa w niniejszej lit.,
g.braku możliwości wykonywania robót z powodu niedopuszczania do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy o ilość dni wstrzymania, o którym mowa w niniejszej lit.,
h.konieczności dokonania zmian w dokumentacji projektowej, których nie można było przewidzieć w dniu zawarcia umowy o ilość dni niezbędnych do dokonania zmian projektowych,
i.konieczności wykonania dodatkowych badań i ekspertyz wynikłych w trakcie realizacji robót budowlanych, których nie można było przewidzieć przed przystąpieniem do prac o ilość dni niezbędnych do wykonania dodatkowych badań i ekspertyz,
j.przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, a dotyczących np. braku przygotowania i przekazania terenu robót z uwagi na dobro pacjentów lub inne nieprzewidziane przyczyny po stronie Zamawiającego, Zamawiający uprawniony jest do jednostronnej zmiany terminu rozpoczęcia prac remontowych pomieszczeń Oddziału Niemowlęcego i Patologii Noworodka W takim przypadku termin wykonania przedmiotu umowy zostanie przedłużony o czas równy czasowi, o który Zamawiający przesunął termin rozpoczęcia robót- maksymalnie do 4 tygodni.
Każda propozycja zmiany terminu realizacji umowy musi być uzasadniona pisemnie ze wskazaniem konkretnego czynnika wpływającego na termin realizacji umowy, potwierdzona przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w porozumieniu z Projektantem pełniącym nadzór autorski, jeśli proponowana zmiana wynika z konieczności dokonania zmian dokumentacji projektowej.
Możliwość zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia, z przyczyn opisanych w lit a-i nastąpi tylko w przypadku gdy spowodują one konieczność przerwania prac wykonywanych w ramach niniejszej umowy o ilość dni faktycznego wstrzymania robót z ww. przyczyn potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Zmiany opisane w niniejszym punkcie wchodzą w życie z dniem zawarcia aneksu przez strony umowy.
3.3.możliwość wydłużenia terminu gwarancji w sytuacji przedłużenia jej przez Producenta/Wykonawcę. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest poinformować Zamawiającego o zaistniałej sytuacji wraz ze szczegółowym opisaniem zaistniałej zmiany. Zmiana opisana w niniejszym punkcie wchodzi w życie z dniem zawarcia aneksu przez strony umowy.
3.4.możliwość zmiany ceny ofertowej z powodu:
a. ustawowej zmiany stawki podatku od towaru i usług VAT wprowadzonej przez odpowiednie organy państwowe z dniem wejścia w życie aktu prawnego wprowadzającego tę zmianę, przy czym cena netto pozostaje bez zmian. Zmiana opisana w niniejszej lit. wchodzi w życie z dniem wejścia w życie aktu prawnego wprowadzającego tę zmianę.
b. wystąpienia robót określonych w § 4, przy czym maksymalna wysokość ostatecznego wynagrodzenia Wykonawcy nie może stanowić więcej niż 115% wartości podstawowego wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 pkt 1.1. Zmiana opisana w niniejszej lit. wchodzi w życie z dniem zawarcia aneksu przez strony umowy.
c. wystąpienia robót zaniechanych, definicja robót zaniechanych oraz sposób ich wprowadzenia i wyceny został opisany w § 3 niniejszej umowy. Zmiana
opisana w niniejszej lit. wchodzi w życie z dniem zawarcia aneksu przez strony umowy.
3.5.możliwość zmiany materiałów i urządzeń przedstawionych w projekcie lub wykonania robót w innej technologii pod warunkiem, że zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego, a w szczególności:
a. spowodują obniżenie kosztu ponoszonego przez Zamawiającego na eksploatację i konserwację wykonanego przedmiotu umowy lub
b. poprawią parametry techniczne lub
c. wynikają z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów prawa.
Zmiany opisane w niniejszym punkcie wchodzą w życie z dniem zawarcia aneksu przez strony umowy.
3.6. możliwość wprowadzenia zmiany umowy ze względu na zaistnienie zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację budowy, wymaga to jednak zgody obu Stron umowy. Zmiany opisane w niniejszym punkcie obowiązują z dniem wejścia w życie aktu prawnego wprowadzającego daną zmianę.
3.7.możliwość wprowadzenia zmian, które w razie ich przyjęcia: przyśpieszą ukończenie robót, obniżą koszt ponoszony przez Zamawiającego na wykonanie robót, poprawią sprawność robót lub w inny sposób będą korzystne dla Zamawiającego. Zmiany opisane w niniejszym punkcie wchodzą w życie z dniem zawarcia aneksu przez strony umowy.
3.8.możliwość wprowadzenia zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy w związku ze zmianami zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub zmianami wytycznych dotyczących realizacji projektu. Zmiany opisane w niniejszym punkcie wchodzą w życie z dniem zawarcia aneksu przez strony umowy.
4.Zmiany umowy odbywają się na pisemny wniosek jednej ze Stron. Wniosek o zmianę umowy /protokół konieczności składany jest przez Stronę inicjującą zmianę i zawiera w szczególności: opis propozycji zmiany, uzasadnienie zmiany, opis wpływu zmiany na harmonogram rzeczowo-terminowy, wynagrodzenie Wykonawcy i termin wykonania przedmiotu zamówienia.
5. Wniosek / protokół konieczności, o których mowa w ust. 4 powinien zostać przekazany niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie do 5 dni roboczych od dnia, w którym Wykonawca/Zamawiający dowiedział się lub powinien dowiedzieć się o danym zdarzeniu lub okolicznościach.
6.W przypadkach gdy wnioskodawcą zmiany umowy jest Wykonawca, jest on zobowiązany do dostarczenia wraz z wnioskiem / protokołem konieczności, o którym mowa w ust. 4., wszelkich innych dokumentów wymaganych Umową, w tym propozycji rozliczenia przygotowanej w oparciu o zasady określone w § 4 stosownie do zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę żądania zmiany.
7. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego lub Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w porozumieniu z Projektantem pełniącym nadzór autorski, jeśli proponowana zmiana wynika z konieczności dokonania zmian dokumentacji projektowej, na podstawie wniosku / protokołu konieczności, dostarczonych innych informacji od wnioskodawcy oraz własnej wiedzy technicznej i doświadczenia określi o jaki okres powinna zostać przedłużona umowa i przedkłada go do akceptacji Stron.
8. W terminie do 3 dni roboczych od dnia otrzymania żądania zmiany, zaopiniowanego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w porozumieniu z Projektantem pełniącym nadzór autorski jeśli proponowana zmiana
wynika z konieczności dokonania zmian dokumentacji projektowej, Strona rozpatrująca wniosek powiadomi Wnioskodawcę o akceptacji żądania zmiany Umowy i terminie podpisania aneksu do Umowy lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany.
9.Wszystkie postanowienia określone powyżej stanowią katalog zmian, na które Zamawiający/Wykonawca może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.
§ 21
Autorskie Prawa Majątkowe
Wykonawca przenosi na Zamawiającego pełne autorskie prawa majątkowe do wszelkich utworów wykonanych w realizacji przedmiotu zamówienia na wszystkich znanych polach eksploatacji, w szczególności w zakresie rozpowszechniania, utrwalania, zwielokrotniania i upubliczniania dowolną techniką oraz wprowadzania do pamięci komputera i sieci multimedialnych i udziela Zamawiającemu nieodwołalnego pełnomocnictwa do wykonywania autorskich praw osobistych do nich.
Powyższe nastąpi bez odrębnego wynagrodzenia z chwilą wytworzenia utworu.
§ 22
Ochrona Danych Osobowych
Wykonawca, z którym zostanie zawarta umowa zobowiązany jest w trakcie jej realizacji do wypełnienia warunków wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz innych przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.
§ 23
Postanowienia końcowe
1.Wszelkie regulacje określone w niniejszej umowie dotyczące Podwykonawcy, mają odpowiednie zastosowanie również do dalszych Podwykonawców
2. Zamawiający nie wyraża zgody na przeniesienie wierzytelności wynikających z umowy na osoby trzecie.
3.Strony ustalają, że w sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, Ustawy Prawo zamówień publicznych, Prawo budowlane i innych ustaw.
4. Ewentualne spory wynikłe na tle stosowania niniejszej umowy - Strony zobowiązują się załatwić w drodze ugody, natomiast w przypadku jej nie osiągnięcia, poddać rozstrzygnięciu sądowi właściwemu dla siedziby Zamawiającego.
5. Strony oświadczają, iż podane adresy są aktualne i służą do wszelkiej korespondencji między Stronami.
6. W przypadku zmiany adresów, o których mowa w ust. 5, Strony zobowiązują się do informowania o zmianie swych adresów. Doręczenie korespondencji pod wskazany adres uznaje za skuteczne, niezależne od rzeczywistego odebrania korespondencji.
7.W razie gdyby którekolwiek postanowień niniejszej umowy było lub miało stać się nieważne, ważność całej umowy pozostaje przez to w pozostałej części nienaruszona.
8.Umowę sporządzono w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
Wykonawca Zamawiający
………. ………..
Załącznik nr 1 do umowy
CP/DAP/ /2021/W z dnia ………
WYMAGANIA Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA