Modernizacja dachów budynków DPS w Lubsku przy ul. Zamkowej 27

POWIAT ŻARSKI Al. Jana Pawła II.5 68-200 Żary

WIGN.273.8. 2018.PB

INSTRUKCJA

dla wykonawców ubiegających się o zamówienie publiczne, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro

do

złożenia oferty na sprawowanie kompleksowego nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji pn.

„Modernizacja dachów budynków DPS w Lubsku przy ul. Zamkowej 27”

Żary, dnia 25.05.2018 r.

I. ZAMAWIAJĄCY

Powiat Żarski Al. Jana Pawła II 5 68-200 Żary

tel. (0-68) 479 06 00 fax. (0-68) 479 06 01

Dni i godziny pracy zamawiającego: Poniedziałek 7.00 - 16.00 Wtorek –Czwartek 7.00 – 15.00 Piątek 7.00 – 14.00

II. INFORMACJE OGÓLNE

1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2017.1579) zwanej w dalszej części

„ustawą”.

2. Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego - uchwała Nr 442/2016 Zarządu Powiatu Żarskiego z dnia 08.11.2016 roku w sprawie zasad udzielania zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro

3. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego.

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest sprawowanie kompleksowego nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja dachów budynków DPS w Lubsku przy ul. Zamkowej 27”

1.1 Charakterystyka obiektu objętego nadzorem inwestorskim w ramach inwestycji: „Modernizacja dachów budynków DPS w Lubsku przy ul. Zamkowej 27” w zakresie wykonania

1. Wymiana pokrycia dachowego oraz remont więźby dachowej budynku DPS 2. Wymiana pokrycia dachowego oraz remont więźby dachowej budynku bramnego 3. Remont tarasu przy budynku DPS.

Obiekt wpisany do Wojewódzkiego Rejestru zabytków, jako Zamek pod nr 315, w miejscowości Lubsko gmina Lubsko – ul. Zamkowa 27. Decyzja Lubuskiego Konserwatora Zabytków Nr I-275/61 z dnia 02.05.1961 roku.

Pełny opis inwestycji znajduje się w BIP w Ogłoszeniu nr 559052-N-2018 z dnia 2018-05-16 r.

1.2. Wartość inwestycji brutto /po przetargu/ - zostanie określona w dniu 1 czerwca 2018 r.

1.3. Termin realizacji robót do 15.10.2018 roku 1.4. Okres gwarancji – 60 m-cy.

1.5. Inspektor nadzoru inwestorskiego musi spełniać wymagania: poprzez wykazanie się przez wykonawcę, iż posiada osobiście lub dysponuje osobą posiadającą odpowiednie kwalifikacje do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie oraz odpowiednie kwalifikacje wynikające z ustawy z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568 ze zm.) oraz z rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych (Dz. U. Nr 165, poz. 987) wz. z ustawą z dn.

5.08.2015 r. o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania niektórych zawodów, pozwalające na objęcie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego posiadającego co najmniej 2-

letnią praktykę zawodową na budowie przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków, która będzie wykonywać swoje obowiązki osobiście, wraz z informacjami na temat jej wykształcenia, doświadczenia i kwalifikacji zawodowych, oraz informacją o podstawie do dysponowania pracą tej osoby.

I. Obowiązki inspektora nadzoru inwestorskiego w okresie poprzedzającym realizację budowy.

1. Przed wejściem na plac budowy inspektor nadzoru musi zaznajomić się z dokumentacją projektową, z umową o wykonanie robót budowlanych, warunkami pozwolenia na budowę, jak również z terenem, jego uzbrojeniem i istniejącymi urządzeniami.

2. Inspektor nadzoru jest obowiązany zwrócić się z odpowiednim wnioskiem do inwestora o przeprowadzenie w dokumentacji zmian i poprawek w terminie uzgodnionym z wykonawcą, w razie stwierdzenia w dokumentacji projektowej przed rozpoczęciem budowy bądź w toku jej realizacji wad lub niedokładności albo też konieczności wprowadzenia w dokumentacji zmian w celu zastosowania innych rozwiązań konstrukcyjnych lub innych materiałów niż przewidziane w dokumentacji projektowej lub w celu osiągnięcia oszczędności i obniżenia kosztów budowy. W przypadku zmian istotnych wszelkie zmiany muszą być uzgodnione z Lubuskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków (LWKZ).

3. Inspektor nadzoru może wnioskować o wprowadzenie zmian w projekcie w uzgodnieniu z autorem projektu i kierownikiem budowy lub robót budowlanych, dokonując odpowiedniego wpisu w dzienniku budowy oraz nanosząc te poprawki w dokumentacji projektowej nie powodujące zwiększenia kosztów nadzorowanych robót budowlanych i nie mające wpływu na rozwiązania urbanistyczno-architektoniczne, zasadnicze rozwiązania konstrukcyjne, technologiczne i instalacyjne oraz nie powodujące pogorszenia użyteczności obiektu oraz jego wpływu na środowisko i bezpieczeństwo. Przy wnioskach należy obowiązkowo uwzględnić opinie LWKZ.

4. Inspektor nadzoru jest zobowiązany sprawdzić, czy kierownik budowy posiada dziennik budowy wraz z prawidłowo i kompletnie wypełnioną częścią tytułową.

5. Inspektor nadzoru przekazuje protokolarnie w imieniu inwestora lub uczestniczy w przekazywaniu protokolarnym kierownikowi budowy terenu budowy wraz ze znajdującymi się na nim budynkami, urządzeniami i materiałami.

6. Inspektor nadzoru obowiązany jest dopilnować i potwierdzić wykonanie wpisem w dzienniku budowy:

a) wyznaczenie w terenie obiektów budowlanych przez służbę geodezyjną (o ile jest to konieczne).

b) przejęcie placu budowy prze kierownika budowy i inwestora,

c) potwierdzenie przejęcia obowiązków przez inne osoby z odpowiednimi kwalifikacjami, a których obecność jest wymagana w procesie budowy – remoncie obiektu wpisanego do rejestru zabytków, d) sprawdzanie postępu robót oraz ujawnianie odkryć archeologicznych o których niezwłocznie należy zgodnie z obowiązującymi przepisami powiadomić służby archeologiczne i konserwatorskie. .

7. Wykonywanie innych obowiązków zleconych przez inwestora a dotyczących nadzorowanej inwestycji.

II. Obowiązki podstawowe w czasie realizacji inwestycji:

1. Kontrola jakości wykonywanych robót, wbudowywanych elementów i stosowanych materiałów, zgodności robót z warunkami pozwolenia na budowę, lub zgłoszeniem, przepisami techniczno - budowlanymi, normami państwowymi, zasadami bezpieczeństwa obiektu w toku budowy i przyszłego użytkowania oraz z zasadami współczesnej wiedzy technicznej.

2. Kontrola zgodności wykonywanych robót z dokumentacją projektową oraz umową.

3. Kontrola zgodności przebiegu robót z obowiązującym harmonogramem oraz terminowości ich wykonania.

4. Kontrola ilości i wartości wykonanych robót przed odbiorem częściowym i zakończonego przedmiotu umowy.

5. Kontrola prawidłowości zafakturowania wykonanych robót i ich potwierdzenie.

6. Kontrola prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywania w nim wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla oceny właściwego wykonywania robót.

7. W wypadku odkrycia niezinwentaryzowanych obiektów zabytkowych, ich zabezpieczenie i niezwłoczne zawiadomienie wojewódzkiego konserwatora zabytków.

8. Inspektor nadzoru powinien nadzorować budowę w terminach i w godzinach zapewniających skuteczność nadzoru. Nie rzadziej jednak niż przed każdą zwołaną naradą budowy lub w czasie oględzin robót zgłoszonych jako podlegające zakryciu lub zanikowi.

9. W czasie każdorazowego pobytu na budowie inspektor nadzoru ma obowiązek dokonania bieżącego przeglądu dziennika budowy oraz potwierdzenia swojej bytności i dokonanych czynności stosownym zapisem.

10. Inspektor nadzoru w porozumieniu z kierownikiem budowy rozstrzyga wątpliwości natury technicznej powstałe w toku wykonywania robót, zasięgając w razie potrzeby opinii autora projektu lub rzeczoznawców. W sprawach objętych zakresem nadzoru autorskiego inspektor nadzoru działa w uzgodnieniu z przedstawicielem nadzoru autorskiego. Przekazywanie wykonawcy zaleceń nadzoru autorskiego jest dokonywane za pośrednictwem inspektora nadzoru.

11. Inspektor nadzoru ma obowiązek sprawdzenia posiadania przez kierownika budowy odpowiednich dokumentów (atestów, świadectw jakości, wyników badań), dotyczących dostarczanych elementów prefabrykowanych i innych wyrobów, jak też w miarę potrzeby dokonuje oceny jakości elementów prefabrykowanych na placu budowy przed ich wbudowaniem lub w wytwórni elementów.

12. Inspektor nadzoru ma obowiązek czuwania nad przestrzeganiem zakazu wbudowania materiałów i wyrobów niedopuszczonych do stosowania w budownictwie lub nie posiadających uzgodnienia z LWKZ – o ile taki wymóg zawarty jest w decyzji Konserwatora.

13. W razie stwierdzenia niezgodności wykonywania robót budowlanych z dokumentacją projektową, nieprawidłowości procesów technologicznych, użycia niewłaściwych materiałów, wad w wykonywaniu lub prowadzeniu robót w sposób powodujący podwyższenie kosztów budowy bądź mogących narazić inwestora na straty, inspektor nadzoru zwraca na to uwagę kierownikowi budowy i podejmuje odpowiednie decyzje, które wpisuje do dziennika budowy, wyznaczając termin ich wykonania i zawiadamia o nich na piśmie inwestora, wykonawcę i autora projektu.

14. Inspektor nadzoru ma obowiązek każdorazowo zawiadomić właściwy organ nadzoru urbanistyczno - budowlanego lub nadzoru techniczno - budowlanego o wypadkach naruszenia prawa budowlanego, stwierdzonych w toku realizacji budowy, dotyczących bezpieczeństwa budowy i ochrony środowiska, a także o rażących nieprawidłowościach lub uchybieniach technicznych.

15. W razie konieczności wykonania robót dodatkowych lub zamiennych inspektor nadzoru spisuje, wspólnie z inwestorem oraz kierownikiem budowy i przedstawicielem nadzoru autorskiego (jeżeli jest to niezbędne), protokół konieczności.

16. W razie potrzeby wykonania robót dodatkowych, wynikających z konieczności zapobieżenia bezpośredniemu niebezpieczeństwu, zabezpieczenia robót już wykonanych lub uniknięcia strat, inspektor nadzoru jest obowiązany podjąć wiążącą decyzję co do natychmiastowego wykonania takich robót dodatkowych. Decyzję w tej sprawie inspektor nadzoru podejmuje w porozumieniu z inwestorem.

17. Inspektor nadzoru ma obowiązek sprawdzenia robót ulegających zakryciu lub zanikających, najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych po zgłoszeniu przez kierownika budowy zapisów w dzienniku budowy i zgłoszonych mu telefonicznie lub mailowo. Sprawdzenie potwierdza na stosownych protokołach robót ulęgających zanikowi lub zakryciu.

18. Inspektor nadzoru ma obowiązek potwierdzenia wykonania powykonawczych pomiarów inwentaryzacyjnych, a także sprawdzenia zgodności z projektem technicznym. Wykonanie tej czynności inspektor nadzoru stwierdza zapisem w dzienniku budowy.

19. Inspektor nadzoru ma obowiązek pisemnie informować na bieżąco inwestora o swoich czynnościach związanych z nadzorowaną inwestycją oraz uczestniczy we wszystkich radach budowy i odbiorach.

20. Inspektor nadzoru inwestorskiego ma obowiązek zatwierdzania materiałów przeznaczonych przez Wykonawcę do wbudowania.

21. Inspektor zobowiązuje się wykonywać inne obowiązki zlecone przez inwestora a dotyczące nadzorowanej inwestycji.

III. Obowiązki inspektora nadzoru związane z odbiorem obiektu lub robót:

1. Po zakończeniu robót oraz po wykonaniu przewidzianych w odrębnych przepisach i umowie prób i sprawdzeń, inspektor nadzoru potwierdza w dzienniku budowy zapis kierownika budowy o gotowości obiektu lub robót do odbioru oraz należyte urządzenie i uporządkowanie terenu budowy.

2. Inspektor nadzoru sprawdza kompletność oraz jakość dokumentów i zaświadczeń niezbędnych do przeprowadzenia odbioru oraz dołącza do nich opracowaną przez siebie ocenę jakości wraz z jej uzasadnieniem. W/w dokumenty przedstawia komisji odbioru końcowego.

3. Inspektor nadzoru jest obowiązany do uczestniczenia w czynnościach odbioru obiektu lub robót i przekazania ich do użytku.

4. Po ostatecznym dokonaniu odbioru obiektu lub robót inspektor nadzoru przejmuje od kierownika budowy dokumentację powykonawczą oraz dziennik budowy i książkę obmiaru, które przekazuje inwestorowi.

IV. W okresie rękojmi inspektor nadzoru:

1. Bierze udział w komisjach powoływanych do stwierdzenia ujawnionych wad.

2. Kontroluje usunięcie przez wykonawcę tych wad.

3. Wykonuje inne obowiązki zlecone przez inwestora a dotyczące przedmiotowej inwestycji.

4. Do zadań inspektora nadzoru należy pełny zakres czynności określonych w stosownych przepisach ustawy – Prawo budowlane, oraz wynikające z ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

5. Bez zgody Zamawiającego, Inspektor nadzoru nie jest upoważniony do wydawania wykonawcy robót budowlanych polecenia wykonania robót dodatkowych i robót zamiennych.

6. Termin realizacji zamówienia:

- termin rozpoczęcia prac po podpisaniu umowy

- termin zakończenia prac do czasu spisania protokółu końcowego odbioru

wszystkich robót, a po okresie gwarancji do spisania protokółu odbioru ostatecznego.

Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień Kod CPV: 71520000-9.

IV. TERMIN WYKONANIA: do 30 października 2018 roku tj. do czasu spisania protokołu odbioru końcowego, a po okresie 5 letniej gwarancji do czasu spisania protokółu odbioru ostatecznego.

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW

1. O udzielenie zamówienia ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1.1. posiadanych uprawnień – inspektora wiodącego: osób (lub osoby) posiadających uprawnienia budowlane w specjalności budowlanej do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń.

Inspektor organizuje i koordynuje pracę zespołu inspektorów i odpowiada za kontakty z wykonawcami, oraz za ostateczne dopuszczenie budowy do odbioru oraz kompletność dokumentacji odbiorowej, co potwierdza dostarczeniem stosownego oświadczenia o kompletności dokumentacji.

Wymagane doświadczenie dla inspektora w zakresie dróg:

1.2. posiadania wiedzy i doświadczenia – Referencje z pięciu ostatnich lat poświadczające pełnienie funkcji inspektora nadzoru budowlanego poprzez wykazanie się przez wykonawcę, iż posiada osobiście lub dysponuje osobą posiadającą odpowiednie kwalifikacje do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie oraz odpowiednie kwalifikacje wynikające z ustawy z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568 ze zm.) oraz z rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych (Dz. U. Nr 165, poz. 987) wz. z ustawą z dn. 5.08.2015 r. o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania niektórych zawodów, pozwalające na objęcie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego budowy posiadającego co najmniej 2-letnią praktykę zawodową na budowie przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków, która

będzie wykonywać swoje obowiązki osobiście, wraz z informacjami na temat jej wykształcenia, doświadczenia i kwalifikacji zawodowych, oraz informacją o podstawie do dysponowania pracą tej osoby.

1.3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia. Dla realizacji prawidłowej zadania, zależnie od zakresu prac należy zapewnić udział:

- minimum jednej osoby posiadającej uprawnienia budowlane w specjalności elektrycznej, Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:

Warunki zostaną spełnione jeżeli Wykonawca:

wykaże osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiadają kwalifikacje zawodowe niezbędne do wykonania zamówienia (np. poprzez złożenie oświadczenia o oddaniu do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów wiedzy, umiejętności oraz załączenia kopii stosownych uprawnień) oraz poświadczenie należytego wykonywania funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego określone w pkt. 1.2

1.4. sytuacji ekonomicznej i finansowej – nie dotyczy

VI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie/opakowaniu, w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczające jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.

Koperta/opakowanie zawierające ofertę winno być zaadresowane do Zamawiającego na adres:

Powiat Żarski Al. Jana Pawła II 5

68-200 Żary

i opatrzone nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy oraz oznaczone w sposób następujący:

oferta na sprawowanie kompleksowego nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji pn.

„Modernizacja dachów budynków DPS w Lubsku przy ul. Zamkowej 27”

Nie otwierać przed dniem 1.06.2018 roku, godz. 12.30”

2. Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego tj. Starostwie Powiatowym w Żarach, 68-200, Żary al. Jana Pawła II 5, w biurze podawczym.

3. Termin składania ofert upływa dnia: 1.06.2018 roku o godz. 12:00. Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone.

4. Otwarcie ofert nastąpi: w dniu : 1.06.2018 roku o godzinie 12:30 w siedzibie

Zamawiającego tzn. w Starostwie Powiatowym w Żarach, al. Jana Pawła II 5, pok. Nr 108 5. Oferta powinna zawierać następujące dokumenty:

a/ wypełniony i podpisany formularz oferty wg załącznika nr 1, b/ zaakceptowany projekt umowy wg załącznika nr 2,

c/ reprezentacja Wykonawcy do podpisania oferty określona we właściwym rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy (np. wypis z Rejestru

Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, wypis z ewidencji działalności gospodarczej).

d/ Wykaz osób, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia wg załącznika nr 3.

VII. OPIS KRYTERIÓW OCENY ORERT

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty niniejszego postępowania Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami oceny:

a) kryterium: cena oferty (C) - waga 95 %

Zamawiający przyzna 95 punktów ofercie o najniższej cenie, każdej następnej zostanie przyporządkowana liczba punktów proporcjonalnie mniejsza, według wzoru:

C = (Cmin / Co ) x 95 pkt gdzie:

Cmin- najniższa cena brutto z ocenianych ofert (zł) Co – cena brutto oferty badanej (zł)

b) kryterium: warunki płatności – waga 5%

Sposób obliczania; termin z oferty badanej : termin z oferty najkorzystniejszej x 5% x 100 Oferta najkorzystniejsza to ta, która zawiera najkorzystniejszy bilans ceny i warunków płatności.

UWAGA !

W związku z tym, że warunki płatności stanowią kryterium oceny, zamawiających zastrzega minimalny termin płatności wynoszący 7 dni i maksymalny termin płatności 30 dni.

VIII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

1. Wykonawca podaje wynagrodzenie brutto za całość zamówienia

2. Wynagrodzenie będzie niezmienne przez cały czas realizacji zamówienia i Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac.

3. W związku z powyższym cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia wynikające wprost z niniejszej instrukcji.

4. Wynagrodzenie należy podać w złotych polskich, obliczoną z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

5. Ceną w rozumieniu przepisów art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. z dnia 2001, Nr 97, poz. 1050 ze zm.) jest całkowita wartość jaką Zamawiający zobowiązany jest zapłacić za przedmiot zamówienia, uwzględniając wszelkie narzuty.

6. Prawidłowe ustalenie kwoty podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy.

IX. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY LUB WZÓR UMOWY.

Według wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej instrukcji.

X. OSOBA UPRAWNIONA DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

Iwona Prokop – Naczelnik Wydziału Inwestycji i Gospodarki Nieruchomościami.

X. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY BYĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE

ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli oferty, o wyborze najkorzystniejszej oferty, o Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne oraz terminie, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

W przypadku złożenia tylko jednej oferty, która nie podlega odrzuceniu, postępowanie uznaje się za ważne.

Starosta /-/ Janusz Dudojć

Sprawę prowadzi:

Naczelnik WIGN Iwona Prokop, tel. 68 479 06 27

Załącznik nr 1 ...

(oznaczenie Wykonawcy)

NIP ………..

Regon……….

Nr faksu………..

e-mail ………..

FORMULARZ OFERTY

Składając ofertę do ogłoszenia w trybie zamówienia publicznego na sprawowanie kompleksowego nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji pn.

„Modernizacja dachów budynków DPS w Lubsku przy ul. Zamkowej 27”

1. Oferujemy cenę brutto:…... zł (słownie ………..zł) ustaloną przy stawce podatku VAT …..%.

2. Oferowana cena uwzględnia wszelkie koszty niezbędne do wykonania zakresu rzeczowego przedmiotu zamówienia oraz obowiązków Wykonawcy określonych w umowie.

3. Oświadczamy, że posiadamy wszystkie informacje niezbędne do przygotowania oferty i wykonania przedmiotu zamówienia.

4. Zamówienie wykonamy w terminie do dnia: 30.10.2018 roku tj. do czasu spisania protokółu odbioru końcowego, a po okresie 5 letniej gwarancji do czasu spisania protokółu odbioru ostatecznego.

5. Termin płatności …dni, od dnia dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury.

6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy, które zostały zawarte zapytaniu ofertowym i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

7. Oświadczamy, że posiadamy odpowiednie doświadczenie w prowadzeniu kompleksowego nadzoru nad robotami wykonywanymi na obiektach wpisanych do rejestru zabytków, i na powyższą okoliczność przedstawiamy referencje/poświadczenie wykonanych nadzorów za okres co najmniej 2 – letni (w okresie od 2014 – do 2018), na obiektach wielko powierzchniowych (połać dachu nie mniejsza niż 400m²)

8. Załącznikami do niniejszej oferty są:

1) ………

2) ………

3) ………

...dnia ...

...

(podpis umocowanego Przedstawiciela Wykonawcy)

Załącznik nr 2

Umowa nr WIGN.272.8/2018/BP

zawarta w dniu ………2018 roku w Żarach pomiędzy Powiatem Żarskim z siedzibą w Żarach przy al. Jana Pawła II 5, posiadającym NIP o numerze 928 17 42 518, reprezentowanym w niniejszej umowie przez Zarząd Powiatu Żarskiego w osobach:

1. Starosta - Pan Janusz Dudojć

2. Wicestarosta - Pani Małgorzata Issel przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu - Pani Elizy Siemianowskiej zwanym dalej Zamawiającym,

a

……….. prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą ……..

zwanym dalej Wykonawcą

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie w trybie zapytania ofertowego, została zawarta umowa następującej treści:

§ 1

Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje obowiązek pełnienia w pełnym zakresie nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji pn.

„Modernizacja dachów budynków DPS w Lubsku przy ul. Zamkowej 27”, a wykonanie którego to zadania obejmuje zakres:

1. Wymianę pokrycia dachowego oraz remont więźby dachowej budynku DPS 2. Wymianę pokrycia dachowego oraz remont więźby dachowej budynku bramnego.

3. Remont tarasu przy budynku DPS.

4. Okres gwarancji – 60 m-cy.

Pełny opis inwestycji, z którym zapoznał się Wykonawca – Inspektor nadzoru inwestorskiego znajduje się w BIP w Ogłoszeniu nr 559052-N-2018 z dnia 2018-05-16 r.

§ 2

Strony ustalają, że do obowiązków Wykonawcy należy pełny zakres czynności określonych w odnośnych przepisach ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (Dz. U z 2017 roku poz.

133 ze zm.) oraz Inspektor nadzoru inwestorskiego musi spełniać wymagania: poprzez wykazanie się przez wykonawcę, iż posiada osobiście lub dysponuje osobą posiadającą odpowiednie kwalifikacje do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie oraz odpowiednie kwalifikacje wynikające z ustawy z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568 ze zm.) oraz z rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych (Dz. U. Nr 165, poz. 987) wz. z ustawą z dn.

5.08.2015 r. o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania niektórych zawodów, pozwalające na objęcie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego posiadającego co najmniej 2- letnią praktykę zawodową na budowie przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków, która będzie wykonywać swoje obowiązki osobiście, wraz z informacjami na temat jej wykształcenia,

doświadczenia i kwalifikacji zawodowych, oraz informacją o podstawie do dysponowania pracą tej osoby.

I. Obowiązki inspektora nadzoru inwestorskiego w okresie poprzedzającym realizację budowy.

1. Przed wejściem na plac budowy inspektor nadzoru musi zaznajomić się z dokumentacją projektową, z umową o wykonanie robót budowlanych, warunkami pozwolenia na budowę, jak również z terenem, jego uzbrojeniem i istniejącymi urządzeniami.

2. Inspektor nadzoru jest obowiązany zwrócić się z odpowiednim wnioskiem do inwestora o przeprowadzenie w dokumentacji zmian i poprawek w terminie uzgodnionym z wykonawcą, w razie stwierdzenia w dokumentacji projektowej przed rozpoczęciem budowy bądź w toku jej realizacji wad lub niedokładności albo też konieczności wprowadzenia w dokumentacji zmian w celu zastosowania innych rozwiązań konstrukcyjnych lub innych materiałów niż przewidziane w dokumentacji projektowej lub w celu osiągnięcia oszczędności i obniżenia kosztów budowy. W przypadku zmian istotnych wszelkie zmiany muszą być uzgodnione z Lubuskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków (LWKZ).

3. Inspektor nadzoru może wnioskować o wprowadzenie zmian w projekcie w uzgodnieniu z autorem projektu i kierownikiem budowy lub robót budowlanych, dokonując odpowiedniego wpisu w dzienniku budowy oraz nanosząc te poprawki w dokumentacji projektowej nie powodujące zwiększenia kosztów nadzorowanych robót budowlanych i nie mające wpływu na rozwiązania urbanistyczno-architektoniczne, zasadnicze rozwiązania konstrukcyjne, technologiczne i instalacyjne oraz nie powodujące pogorszenia użyteczności obiektu oraz jego wpływu na środowisko i bezpieczeństwo. Przy wnioskach należy obowiązkowo uwzględnić opinie LWKZ.

4. Inspektor nadzoru jest zobowiązany sprawdzić, czy kierownik budowy posiada dziennik budowy wraz z prawidłowo i kompletnie wypełnioną częścią tytułową.

5. Inspektor nadzoru przekazuje protokolarnie w imieniu inwestora lub uczestniczy w przekazywaniu protokolarnym kierownikowi budowy terenu budowy wraz ze znajdującymi się na nim budynkami, urządzeniami i materiałami.

6. Inspektor nadzoru obowiązany jest dopilnować i potwierdzić wykonanie wpisem w dzienniku budowy:

a) wyznaczenie w terenie obiektów budowlanych przez służbę geodezyjną (o ile jest to konieczne).

b) przejęcie placu budowy prze kierownika budowy i inwestora,

c) potwierdzenie przejęcia obowiązków przez inne osoby z odpowiednimi kwalifikacjami, a których obecność jest wymagana w procesie budowy – remoncie obiektu wpisanego do rejestru zabytków, d) sprawdzanie postępu robót oraz ujawnianie odkryć archeologicznych o których niezwłocznie należy zgodnie z obowiązującymi przepisami powiadomić służby archeologiczne i konserwatorskie. .

7. Wykonywanie innych obowiązków zleconych przez inwestora a dotyczących nadzorowanej inwestycji.

II. Obowiązki podstawowe w czasie realizacji inwestycji:

1. Kontrola jakości wykonywanych robót, wbudowywanych elementów i stosowanych materiałów, zgodności robót z warunkami pozwolenia na budowę, lub zgłoszeniem, przepisami techniczno - budowlanymi, normami państwowymi, zasadami bezpieczeństwa obiektu w toku budowy i przyszłego użytkowania oraz z zasadami współczesnej wiedzy technicznej.

2. Kontrola zgodności wykonywanych robót z dokumentacją projektową oraz umową.

3. Kontrola zgodności przebiegu robót z obowiązującym harmonogramem oraz terminowości ich wykonania.

4. Kontrola ilości i wartości wykonanych robót przed odbiorem częściowym i zakończonego przedmiotu umowy.

5. Kontrola prawidłowości zafakturowania wykonanych robót i ich potwierdzenie.

6. Kontrola prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywania w nim wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla oceny właściwego wykonywania robót.

7. W wypadku odkrycia niezinwentaryzowanych obiektów zabytkowych, ich zabezpieczenie i niezwłoczne zawiadomienie wojewódzkiego konserwatora zabytków.

8. Inspektor nadzoru powinien nadzorować budowę w terminach i w godzinach zapewniających skuteczność nadzoru. Nie rzadziej jednak niż przed każdą zwołaną naradą budowy lub w czasie oględzin robót zgłoszonych jako podlegające zakryciu lub zanikowi.

9. W czasie każdorazowego pobytu na budowie inspektor nadzoru ma obowiązek dokonania bieżącego przeglądu dziennika budowy oraz potwierdzenia swojej bytności i dokonanych czynności stosownym zapisem.

10. Inspektor nadzoru w porozumieniu z kierownikiem budowy rozstrzyga wątpliwości natury technicznej powstałe w toku wykonywania robót, zasięgając w razie potrzeby opinii autora projektu lub rzeczoznawców. W sprawach objętych zakresem nadzoru autorskiego inspektor nadzoru działa w uzgodnieniu z przedstawicielem nadzoru autorskiego. Przekazywanie wykonawcy zaleceń nadzoru autorskiego jest dokonywane za pośrednictwem inspektora nadzoru.

11. Inspektor nadzoru ma obowiązek sprawdzenia posiadania przez kierownika budowy odpowiednich dokumentów (atestów, świadectw jakości, wyników badań), dotyczących dostarczanych elementów prefabrykowanych i innych wyrobów, jak też w miarę potrzeby dokonuje oceny jakości elementów prefabrykowanych na placu budowy przed ich wbudowaniem lub w wytwórni elementów.

12. Inspektor nadzoru ma obowiązek czuwania nad przestrzeganiem zakazu wbudowania materiałów i wyrobów niedopuszczonych do stosowania w budownictwie lub nie posiadających uzgodnienia z LWKZ – o ile taki wymóg zawarty jest w decyzji Konserwatora.

13. W razie stwierdzenia niezgodności wykonywania robót budowlanych z dokumentacją projektową, nieprawidłowości procesów technologicznych, użycia niewłaściwych materiałów, wad w wykonywaniu lub prowadzeniu robót w sposób powodujący podwyższenie kosztów budowy bądź mogących narazić inwestora na straty, inspektor nadzoru zwraca na to uwagę kierownikowi budowy i podejmuje odpowiednie decyzje, które wpisuje do dziennika budowy, wyznaczając termin ich wykonania i zawiadamia o nich na piśmie inwestora, wykonawcę i autora projektu.

14. Inspektor nadzoru ma obowiązek każdorazowo zawiadomić właściwy organ nadzoru urbanistyczno - budowlanego lub nadzoru techniczno - budowlanego o wypadkach naruszenia prawa budowlanego, stwierdzonych w toku realizacji budowy, dotyczących bezpieczeństwa budowy i ochrony środowiska, a także o rażących nieprawidłowościach lub uchybieniach technicznych.

15. W razie konieczności wykonania robót dodatkowych lub zamiennych inspektor nadzoru spisuje, wspólnie z inwestorem oraz kierownikiem budowy i przedstawicielem nadzoru autorskiego (jeżeli jest to niezbędne), protokół konieczności.

16. W razie potrzeby wykonania robót dodatkowych, wynikających z konieczności zapobieżenia bezpośredniemu niebezpieczeństwu, zabezpieczenia robót już wykonanych lub uniknięcia strat, inspektor nadzoru jest obowiązany podjąć wiążącą decyzję co do natychmiastowego wykonania takich robót dodatkowych. Decyzję w tej sprawie inspektor nadzoru podejmuje w porozumieniu z inwestorem.

17. Inspektor nadzoru ma obowiązek sprawdzenia robót ulegających zakryciu lub zanikających, najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych po zgłoszeniu przez kierownika budowy zapisów w dzienniku budowy i zgłoszonych mu telefonicznie lub mailowo. Sprawdzenie potwierdza na stosownych protokołach robót ulęgających zanikowi lub zakryciu.

18. Inspektor nadzoru ma obowiązek potwierdzenia wykonania powykonawczych pomiarów inwentaryzacyjnych, a także sprawdzenia zgodności z projektem technicznym. Wykonanie tej czynności inspektor nadzoru stwierdza zapisem w dzienniku budowy.

19. Inspektor nadzoru ma obowiązek pisemnie informować na bieżąco inwestora o swoich czynnościach związanych z nadzorowaną inwestycją oraz uczestniczy we wszystkich radach budowy i odbiorach.

20. Inspektor nadzoru inwestorskiego ma obowiązek zatwierdzania materiałów przeznaczonych przez Wykonawcę do wbudowania.

21. Inspektor zobowiązuje się wykonywać inne obowiązki zlecone przez inwestora a dotyczące nadzorowanej inwestycji.

III. Obowiązki inspektora nadzoru związane z odbiorem obiektu lub robót:

1. Po zakończeniu robót oraz po wykonaniu przewidzianych w odrębnych przepisach i umowie prób i sprawdzeń, inspektor nadzoru potwierdza w dzienniku budowy zapis kierownika budowy o gotowości obiektu lub robót do odbioru oraz należyte urządzenie i uporządkowanie terenu budowy.

2. Inspektor nadzoru sprawdza kompletność oraz jakość dokumentów i zaświadczeń niezbędnych do przeprowadzenia odbioru oraz dołącza do nich opracowaną przez siebie ocenę jakości wraz z jej uzasadnieniem. W/w dokumenty przedstawia komisji odbioru końcowego.

3. Inspektor nadzoru jest obowiązany do uczestniczenia w czynnościach odbioru obiektu lub robót i przekazania ich do użytku.

4. Po ostatecznym dokonaniu odbioru obiektu lub robót inspektor nadzoru przejmuje od kierownika budowy dokumentację powykonawczą oraz dziennik budowy i książkę obmiaru, które przekazuje inwestorowi.

IV. W okresie rękojmi inspektor nadzoru:

1. Bierze udział w komisjach powoływanych do stwierdzenia ujawnionych wad.

2. Kontroluje usunięcie przez wykonawcę tych wad.

3. Wykonuje inne obowiązki zlecone przez inwestora a dotyczące przedmiotowej inwestycji.

4. Do zadań inspektora nadzoru należy pełny zakres czynności określonych w stosownych przepisach ustawy – Prawo budowlane, oraz wynikające z ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

5. Termin realizacji zamówienia:

- termin rozpoczęcia prac po podpisaniu umowy

- termin zakończenia prac do czasu spisania protokółu końcowego odbioru

wszystkich robót, a po okresie gwarancji do spisania protokółu odbioru ostatecznego.

§ 3

1. Bez pisemnej zgody Zamawiającego, Inspektor nadzoru nie jest upoważniony do wydawania wykonawcy robót budowlanych polecenia wykonania robót dodatkowych i robót zamiennych.

2. Inspektor nadzoru zobowiązany jest do dokumentowania odbioru robót zanikających i podlegających zakryciu.

3. Inspektor nadzoru inwestorskiego obowiązany jest wykonywać swoją funkcje z należytą starannością i zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej dbając o bezpieczeństwo ludzi, jakość wykonywanych robót oraz terminowość zgodną z harmonogramem rzeczowo – finansowym.

4. Inspektor nadzoru inwestorskiego ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność za wyrządzenie szkody będącej następstwem nienależytego wykonania obowiązków określonych niniejszą umową w granicach przewidzianych dla umów starannego działania.

5. Inspektor nadzoru inwestorskiego zobowiązany jest zapewnić wykonanie prac objętych umową przez osoby posiadające wymagane uprawnienia i kwalifikacje zawodowe. Inspektor nadzoru inwestorskiego przed podpisaniem umowy przedłożył Zamawiającemu kopie uprawnień budowlanych do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie i kopie dokumentów potwierdzających przynależność do właściwej okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa dotyczące osób, które sprawują funkcje przy realizacji przedmiotu umowy, dla których ustawa Prawo Budowlane wymaga posiadania uprawnień, w tym osób do sprawowania tych funkcji wskazanych w ofercie.

6. Zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w poprzednim punkcie, w trakcie realizacji umowy winna być uzasadniona przez Inspektora nadzoru inwestorskiego i zaakceptowana przez Zamawiającego na piśmie.

7. Inspektor nadzoru inwestorskiego przedłoży propozycję zmiany, o której mowa w pkt. 2, nie później niż 5 dni przed planowaną zmianą którejkolwiek ze skierowanych osób.

8. Zamawiający zaakceptuje zmianę, o której mowa powyżej, w terminie 5 dni od daty otrzymania propozycji zmiany, brak odpowiedzi na piśmie jest równoznaczna z wyrażeniem zgody. Zmiana taka nie wymaga aneksu do umowy.

9. Nieprzedłożenie Zamawiającemu kopii uprawnień budowlanych wraz z kopią dokumentów potwierdzających przynależność do właściwej okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa osób mających pełnić samodzielne funkcje stanowić będzie podstawę do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Inspektora nadzoru inwestorskiego.

§ 5

1. Ustala się wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamówienia w kwocie brutto

………. zł (słownie: ………. złotych).

2. Zamawiający dopuszcza możliwość fakturowania częściowego, przy czym jednorazowo nie może być to więcej niż 30% robót. Podstawą do wystawienia faktury częściowej jest zatwierdzenie

wypłaty dla Wykonawcy – firmy wykonującej „Modernizację dachów budynków DPS w Lubsku przy ul. Zamkowej 27” – za prawidłowe wykonanie części zadania, potwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

3. Termin płatności – do …… dni po dostarczeniu faktury VAT.

4. Zamawiający jest podatnikiem podatku VAT o numerze NIP 928-17-42-518.

5. Podstawą wystawienia faktury VAT będzie protokół odbioru wykonanych robót budowlanych.

§ 6 Termin realizacji:

1. Ustala się termin rozpoczęcia usługi – po podpisaniu umowy.

2. Ustala się termin zakończenia usługi nadzoru inwestorskiego w zakresie podstawowym (pkt I-III) do czasu spisania protokółu odbioru końcowego robót - 30.10.2018 roku, a po okresie 5 letniej gwarancji do spisania protokółu odbioru ostatecznego.

§ 7

1. Ze strony Wykonawcy obowiązki inspektora nadzoru pełnić będzie:

………..

2. Strony postanawiają, że w celu należytej komunikacji ustala się następujące formy:

Po stronie Inspektora nadzoru inwestorskiego: Tel. nr ……. Fax ……… mail …………..

Po stronie inwestora: Tel. nr ……. Fax ……… mail …………..

§ 8

Zamawiający po przekazania placu budowy wykonawcy robót budowlanych, przekaże Inspektorowi nadzoru dokumentację techniczną wraz z zanonimizowaną kopia umowy Wykonawcy robót, której prawidłowe wykonanie kontroluje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

§ 9

1. Jeżeli na wskutek nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę Zamawiający poniesie szkodę, to Wykonawca zobowiązuje się do pokrycia tej szkody w pełnej wysokości i na własny koszt.

2. Zamawiający może żądać od Inspektora nadzoru inwestorskiego zapłaty kar umownych:

1) w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, określonego w § 5 ust. 1 umowy za zwłokę w wykonaniu czynności określonych w niniejszej umowie, w szczególności zwłokę w przekazaniu Zamawiającemu dokumentów określonych w niniejszej umowie, za każdy dzień zwłoki.

2) w wysokości 500 zł za każdą nieusprawiedliwioną nieobecność lub nieprzybycie na wezwanie na budowę, za nieobecność na naradzie koordynacyjnej (budowy), podczas prób i odbioru w wyznaczonym terminie.

3. Niezależnie od kar umownych Inspektor nadzoru inwestorskiego zobowiązuje się do zapłaty odszkodowania za szkodę w rozmiarach przewyższających wysokość kar określonych w ust. 1 pkt. 1 ppkt. 1 i 2 wyrządzoną wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania nadzoru inwestorskiego.

4. Wykonawca - Inspektor nadzoru inwestorskiego wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z należnego mu wynagrodzenia umownego.

5. Potrącenia, o których mowa w pkt. 1, będą dokonywane z faktury wraz z pisemnym powiadomieniem Inspektora nadzoru inwestorskiego.

6. W przypadku braku możliwości dokonania potrąceń w sposób, o którym mowa w ust. 4, kary umowne lub inne należności Zamawiającego wynikające z umowy będą płatne w ciągu 7 dni od dnia otrzymania przez Inspektora nadzoru inwestorskiego wezwania do zapłaty.

§ 10

1. Zamawiający ma prawo rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku:

1) jeżeli Inspektor nadzoru inwestorskiego nie podjął się wykonywania obowiązków bez uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuuje ich pomimo wezwań Zamawiającego złożonych na piśmie, przy czym jako formę pisemną traktuje się również przesłanie wezwania na wskazany adres mail lub nr tel. faxu.

2) jeżeli Inspektor nadzoru inwestorskiego wykonuje swoje obowiązki w sposób naruszający postanowienia niniejszej umowy i mimo wezwania Zamawiającego nie nastąpiła natychmiastowa poprawa w ich wykonywaniu.

3) w razie postawienia firmy Inspektora nadzoru inwestorskiego w stan likwidacji lub upadłości.

4) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, z zachowaniem wymogów, o których mowa w art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. W razie rozwiązania umowy przez Zamawiającego z przyczyn wymienionych w ust. 1 pkt. 1, 2 Zamawiający ma prawo do kary umownej w wysokość 20% wynagrodzenia brutto określonego w § 5 niniejszej umowy, bez względu na stan zaawansowania prac budowlanych.

§ 11

Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie aneksu podpisanego przez strony.

§12

Spory wynikające z treści niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 13

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowania przepisy prawa powszechnie obowiązującego w tym: Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo budowlane.

§ 12

Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach: 2egz. dla Zamawiającego i 1 egz. dla Wykonawcy.

Wykonawca Zamawiający

Załącznik nr 3

WYKAZ

osób uczestniczących w realizacji zamówienia pn. sprawowanie kompleksowego nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji pn. „Modernizacja dachów budynków DPS w Lubsku przy ul. Zamkowej 27”

Lp. Imię i nazwisko Nr uprawnienia Zakres uprawnienia

Oświadczam, że wymienione osoby na czas wykonywania niniejszej umowy złożyły oświadczenie o oddaniu do dyspozycji Wykonawcy niniejszej umowy niezbędnych zasobów wiedzy, umiejętności dla należytego wykonania zobowiązania oraz przekazały kopie stosownych uprawnień (w załączeniu do oferty)

…..……, dnia ……… ………

/podpis Wykonawcy/