Nr sprawy: ZSP.S.342-4 /2013 Załącznik nr
6
UMOWA NR……..
Zawarta w Zduńskiej Dąbrowie w dniu ……….. pomiędzy:
Zespołem Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie
reprezentowanym przez:
………
zwanym dalej „Zamawiającym” a
………
………..
zwanym dalej „Wykonawcą”,
działającym na podstawie ………...
……….
W wyniku udzielenia zamówienia publicznego nr ZSP.S.342-7/2010 w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z zasadami określonymi w art. 94 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 133, poz. 759, ze zmianami.), została zawarta umowa o następującej treści:
§ 1
Przedmiot umowy i miejsce wykonywania świadczenia
1. Przedmiotem umowy jest dostawa węgla kamiennego w ilości 300 ton do kotłowni Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie w 2011 roku.
Podana ilość węgla kamiennego stanowi szacunkową wielkość zapotrzebowania w zależności od warunków pogodowych bądź innych okoliczności. W tej sytuacji zamawiający zapłaci za faktycznie dostarczony węgiel kamienny.
2. Dostarczony węgiel kamienny musi odpowiadać następującym wymogom:
- asortyment – kostka gat. I
- kaloryczność – nie mniej niż 26000 kJ/kg -maksymalna zawartość popiołu – 8%
-maksymalna zawartość siarki – 0,7 %
Zamawiający ma prawo składania reklamacji ilościowych w czasie dostawy i reklamacji jakościowych w terminie 3 dni od daty dostawy.
Koszty transportu, załadunku i rozładunku ponosi Wykonawca.
Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot umowy zgodnie z SIWZ o udzielenie zamówienia nr ZSP.S.342-7/2010 oraz zgodnie z ofertą Wykonawcy z dnia ……(dokumenty te stanowią integralną część umowy).
§ 2
Termin realizacji
Termin obowiązywania umowy ustala się od dnia podpisania umowy do 15 grudnia 2013 r.
Obowiązki Wykonawcy § 3
1. Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość oraz należytą staranność oferowanych dostaw. Dostarczony opał spełnia wymogi jakościowe określone w § 1 ust. 2
niniejszej umowy, które winny być udokumentowane potwierdzeniem jakościowym z kopalni (certyfikatem) i dostarczone wraz z dostawą Zamawiającemu.
2. Wykonawca do wykonania opisanej w § 1 dostawy zapewnia transport i odpowiedni sprzęt.
3. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć węgiel kamienny według zapotrzebowania w ciągu siedmiu dni, po uprzednim zgłoszeniu faksem, w godzinach pracy szkoły.
Wynagrodzenie i warunki zapłaty § 4
1. Wynagrodzenie z tytułu realizacji przedmiotu umowy wynosi:
- za 1 tonę węgla kamiennego netto :
………
zł(słownie
:……….
).- podatek VAT w wysokości …………%:
………
zł(słownie:
.………..
)- brutto za 1 tonę węgla kamiennego: :
……….
zł(słownie:
………
).- łącznie wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie całości zamówienia wynosi:
netto łącznie za 300 ton węgla kamiennego: :
………
zł(słownie:
………..
).podatek VAT w wysokości ………… %:
:………
zł(słownie:
………
).brutto łącznie za 300 ton węgla kamiennego: :
………
zł(słownie:
……….
).2. Strony dopuszczają możliwość zmiany cen dostarczanego węgla, wynikającą ze zmiany cen przez producenta przynajmniej o 10% . Każdorazowa zmiana cen musi być
udokumentowana kserokopią faktury zaopatrzenia, potwierdzoną za zgodność z oryginałem.
Przy czym:
- zmiana powodująca wzrost cen dostarczanego węgla kamiennego Zamawiającemu, może ulec zmianie, co najwyżej o taki sam wskaźnik procentowy wynikający ze wzrostu cen zaopatrzenia,
- każdorazowy spadek cen zaopatrzenia dostarczanego węgla kamiennego zobowiązuje Wykonawcę do obniżenia ceny dla zamawiającego, o taki sam wskaźnik procentowy,
- obowiązek udokumentowania pisemnego zmiany i wysokości wynagrodzenia spoczywa na Wykonawcy,
- zmiana ceny węgla kamiennego zgodnie z powyższym zapisem wymaga zmiany wprowadzonej aneksem do niniejszej umowy.
3. Rozliczenie za dostarczony opał nastąpi na podstawie faktur za każdorazową dostawę do kotłowni Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie.
4. Podstawą do wystawienia faktur będzie WZ wystawiona przez Wykonawcę, potwierdzona podpisem uprawnionego pracownika(magazyniera) i załączona do faktury.
5. Należność Wykonawcy oparta na wystawionej fakturze, zostanie przelana na konto Wykonawcy nr ………..
w terminie 30 dni od daty dostarczenia faktury.
Kary umowne i możliwość odstąpienia od umowy § 5
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0.5 % wartości umowy brutto określonej w § 4 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki nieterminowego wykonania usługi.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % wartości umowy brutto określonej w § 4 ust. 1, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpi z winy leżącej po stronie Wykonawcy, w szczególności za nienależyte wykonanie umowy.
3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5 % wartości umowy brutto określonej w § 4 ust. 1, jeżeli waga dostarczonej partii opału nie będzie odpowiadała zamówionemu lub jakość dostarczonego opału nie będzie odpowiadała wymogom określonym w § 1 ust. 2.
4. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania udokumentowanej części umowy.
Ustalenie końcowe § 6
1. Uprawnionymi do reprezentowania stron i odpowiedzialnymi za przebieg oraz realizację umowy są:
z ramienia Zamawiającego: ………
z ramienia Wykonawcy:……….
2. Potrzeby, uzgodnienia i informacje związane z wykonaniem usługi polegającej na dostawie węgla przekazywane będą faksem przez ustanowioną w ust. 1 osobę.
3. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
4. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego oraz przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.
5. Ewentualne spory powstałe na tle wykonywania przedmiotu umowy strony rozstrzygać będą polubownie. W przypadku braku porozumienia spory rozstrzygane będą we właściwy dla Zamawiającego Sąd powszechny.
6. Załącznikami stanowiącymi integralną część umowy są:
1) specyfikacja istotnych warunków zamówienia,
2) oferta, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.
7. Strony mogą dochodzić odszkodowań przewyższających kary umowne.
8. Umowę sporządzono w jednobrzmiących egzemplarzach, 1 dla Zamawiającego i 1 dla Wykonawcy.
WYKONAWCA: ZAMAWIAJĄCY:
UMOWA NR……..
Zawarta w Zduńskiej Dąbrowie w dniu ……….. pomiędzy:
Zespołem Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie
reprezentowanym przez:
………
zwanym dalej „Zamawiającym” a
………
………..
zwanym dalej „Wykonawcą”,
działającym na podstawie ………...
……….
W wyniku udzielenia zamówienia publicznego nr ZSP.S.342-7/2010 w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z zasadami określonymi w art. 94 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 133, poz. 759, ze zmianami.), została zawarta umowa o następującej treści:
§ 1
Przedmiot umowy i miejsce wykonywania świadczenia
1. Przedmiotem umowy jest dostawa węgla kamiennego w ilości 300 ton do kotłowni Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie w 2011 roku.
Podana ilość węgla kamiennego stanowi szacunkową wielkość zapotrzebowania w zależności od warunków pogodowych bądź innych okoliczności. W tej sytuacji zamawiający zapłaci za faktycznie dostarczony węgiel kamienny.
2. Dostarczony węgiel kamienny musi odpowiadać następującym wymogom:
- asortyment – kostka gat. I
- kaloryczność – nie mniej niż 26000 kJ/kg -maksymalna zawartość popiołu – 8%
-maksymalna zawartość siarki – 0,7 %
Zamawiający ma prawo składania reklamacji ilościowych w czasie dostawy i reklamacji jakościowych w terminie 3 dni od daty dostawy.
Koszty transportu, załadunku i rozładunku ponosi Wykonawca.
Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot umowy zgodnie z SIWZ o udzielenie zamówienia nr ZSP.S.342-7/2010 oraz zgodnie z ofertą Wykonawcy z dnia ……(dokumenty te stanowią integralną część umowy).
§ 2
Termin realizacji
Termin obowiązywania umowy ustala się od dnia podpisania umowy do 15grudnia 2011 r.
Obowiązki Wykonawcy § 3
4. Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość oraz należytą staranność oferowanych dostaw. Dostarczony opał spełnia wymogi jakościowe określone w § 1 ust. 2 niniejszej umowy, które winny być udokumentowane potwierdzeniem jakościowym z kopalni (certyfikatem) i dostarczone wraz z dostawą Zamawiającemu.
5. Wykonawca do wykonania opisanej w § 1 dostawy zapewnia transport i odpowiedni sprzęt.
6. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć węgiel kamienny według zapotrzebowania w ciągu siedmiu dni, po uprzednim zgłoszeniu faksem, w godzinach pracy szkoły.
§ 4
Wynagrodzenie i warunki zapłaty 2. Wynagrodzenie z tytułu realizacji przedmiotu umowy wynosi:
- za 1 tonę węgla kamiennego netto :
………
zł(słownie
:……….
).- podatek VAT w wysokości …………%:
………
zł(słownie:
.………..
)- brutto za 1 tonę węgla kamiennego: :
……….
zł(słownie:
………
).- łącznie wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie całości zamówienia wynosi:
netto łącznie za 300 ton węgla kamiennego: :
………
zł(słownie:
………..
).podatek VAT w wysokości ………… %:
:………
zł(słownie:
………
).brutto łącznie za 300 ton węgla kamiennego: :
………
zł(słownie:
……….
).2. Strony dopuszczają możliwość zmiany cen dostarczanego węgla, wynikającą ze zmiany cen przez producenta przynajmniej o 10% . Każdorazowa zmiana cen musi być
udokumentowana kserokopią faktury zaopatrzenia, potwierdzoną za zgodność z oryginałem.
Przy czym:
- zmiana powodująca wzrost cen dostarczanego węgla kamiennego Zamawiającemu, może ulec zmianie, co najwyżej o taki sam wskaźnik procentowy wynikający ze wzrostu cen zaopatrzenia,
- każdorazowy spadek cen zaopatrzenia dostarczanego węgla kamiennego zobowiązuje Wykonawcę do obniżenia ceny dla zamawiającego, o taki sam wskaźnik procentowy,
- obowiązek udokumentowania pisemnego zmiany i wysokości wynagrodzenia spoczywa na Wykonawcy,
- zmiana ceny węgla kamiennego zgodnie z powyższym zapisem wymaga zmiany wprowadzonej aneksem do niniejszej umowy.
3. Rozliczenie za dostarczony opał nastąpi na podstawie faktur za każdorazową dostawę do kotłowni Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie.
4. Podstawą do wystawienia faktur będzie WZ wystawiona przez Wykonawcę, potwierdzona podpisem uprawnionego pracownika(magazyniera) i załączona do faktury.
5. Należność Wykonawcy oparta na wystawionej fakturze, zostanie przelana na konto Wykonawcy nr ………..
w terminie 30 dni od daty dostarczenia faktury.
Kary umowne i możliwość odstąpienia od umowy § 5
5. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0.5 % wartości umowy brutto określonej w § 4 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki nieterminowego wykonania usługi.
6. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % wartości umowy brutto określonej w § 4 ust. 1, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpi z winy leżącej po stronie Wykonawcy, w szczególności za nienależyte wykonanie umowy.
7. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5 % wartości umowy brutto określonej w § 4 ust. 1, jeżeli waga dostarczonej partii opału nie będzie odpowiadała zamówionemu lub jakość dostarczonego opału nie będzie odpowiadała wymogom określonym w § 1 ust. 2.
8. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania udokumentowanej części umowy.
Ustalenie końcowe § 6
9. Uprawnionymi do reprezentowania stron i odpowiedzialnymi za przebieg oraz realizację umowy są:
z ramienia Zamawiającego: ………
z ramienia Wykonawcy:……….
10. Potrzeby, uzgodnienia i informacje związane z wykonaniem usługi polegającej na dostawie węgla przekazywane będą faksem przez ustanowioną w ust. 1 osobę.
11. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
12. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego oraz przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.
13. Ewentualne spory powstałe na tle wykonywania przedmiotu umowy strony rozstrzygać będą polubownie. W przypadku braku porozumienia spory rozstrzygane będą we właściwy dla Zamawiającego Sąd powszechny.
14. Załącznikami stanowiącymi integralną część umowy są:
3) specyfikacja istotnych warunków zamówienia,
4) oferta, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.
15. Strony mogą dochodzić odszkodowań przewyższających kary umowne.
16. Umowę sporządzono w jednobrzmiących egzemplarzach, 1 dla Zamawiającego i 1 dla Wykonawcy.
WYKONAWCA: ZAMAWIAJĄCY:
