- POSTANOWIENIA KOŃCOWE - Umowa Nr.../WRM.I/Z/... /2020 UMOWA O PARTNERSTWIE PUBLICZNO-PRYWATNY

§ 33 Podwykonawcy

1. Strony postanawiają, że przedmiot Umowy zostanie wykonany z udziałem podwykonawców. Wzór wykazu podwykonawców zawiera Załącznik nr 8 do Umowy.

2. Partner Prywatny, jego podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są Roboty Budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji Umowy, do przedłożenia Podmiotowi Publicznemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Partnera Prywatnego na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. Wymagany zakres projektu umowy o podwykonawstwo określa ust. 16.

3. Zlecenie wykonania części przedmiotu Umowy podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Partnera Prywatnego za wykonanie tej części przedmiotu Umowy. Partner Prywatny jest odpowiedzialny za działania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania każdego podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracowników tak jakby to były działania, zaniechania, uchybienia lub zaniedbania Partnera Prywatnego.

4. Podmiot Publiczny, w terminie 7 dni roboczych liczonych od daty otrzymania kompletu dokumentów, o których mowa w § 33 ust. 2 Umowy, może zgłosić pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, jeżeli nie spełnia on wymagań określonych w Umowie, SIWZ lub przepisach Prawa w odniesieniu do zakresu prac powierzonych do wykonania podwykonawcy lub zasad wypłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy.

5. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są Roboty Budowlane, w terminie określonym w § 33 ust. 4 Umowy, uważa się za akceptację projektu umowy przez Podmiot Publiczny.

6. Na prośbę Partnera Prywatnego Podmiot Publiczny wyda pisemną akceptację projektu umowy o podwykonawstwo, jeśli nie ma do tego przeciwwskazań.

7. Partner Prywatny, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada Podmiotowi Publicznemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są Roboty Budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

8. Podmiot Publiczny, w terminie 7 dni roboczych liczonym od daty otrzymania poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ma prawo zgłoszenia pisemnego sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są Roboty Budowlane, jeżeli nie spełnia ona wymagań określonych w Umowie lub SIWZ.

9. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są Roboty Budowlane w terminie, o którym mowa w § 33 ust. 8 Umowy, uważa się za akceptację umowy przez Podmiot Publiczny.

10. W przypadku gdy Partner Prywatny, podwykonawca, dalszy podwykonawca planuje zmienić zaakceptowaną przez Podmiot Publiczny umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są Roboty Budowlane, jest zobowiązany, w trakcie realizacji Umowy, do

przedłożenia Podmiotowi Publicznemu projektu tej zmiany, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Partnera Prywatnego na zmianę umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem zmiany, § 33 ust. 4 i 5 Umowy stosuje się odpowiednio.

11. Partner Prywatny, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada Podmiotowi Publicznemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej zmiany umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są Roboty Budowlane, w terminie 7 dni od dnia zmiany umowy o podwykonawstwo, to jest od dnia zawarcia aneksu do umowy o podwykonawstwo.

12. Partner Prywatny przedkłada Podmiotowi Publicznemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni roboczych od dnia jej zawarcia, z zastrzeżeniem § 33 ust. 14 Umowy.

13. Partner Prywatny może wykonywać przy pomocy podwykonawców część przedmiotu Umowy w zakresie wskazanym w Ofercie. Aktualizowany sukcesywnie wykaz podwykonawców wraz z kopiami umów zawartych przez Partnera Prywatnego z podwykonawcami stanowi integralną cześć Umowy.

14. Partner Prywatny będzie mógł przekazać podwykonawcy Teren Budowy celem realizacji Robót Budowlanych po uzyskaniu akceptacji umowy o podwykonawstwo (o której mowa w paragraﬁe 33 ust. 6 i 7, a w przypadku rozpoczęcia robót przed uzyskaniem przedmiotowej akceptacji przedmiotowej umowy lub jej zmiany nadzór inwestorski wstrzyma wykonywanie robót budowlanych wpisem do Dziennika Budowy lub na piśmie.

15. Postanowienia § 33 ust. 12 Umowy dotyczące przedkładania umów o podwykonawstwo Podmiotowi Publicznemu do akceptacji nie dotyczą umów o wartości mniejszej niż 50.000,00 zł.

16. Przedłożony Podmiotowi Publicznemu do akceptacji projekt umowy (zgodnie z § 33 ust. 2 powyżej) musi zawierać regulacje zbieżne i niesprzeczne z postanowieniami niniejszej Umowy oraz określać w szczególności:

2) kwotę wynagrodzenia za roboty;

3) termin wykonania zakresu robót powierzonych podwykonawcy;

4) warunki płatności – termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Partnerowi Prywatnemu, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.

5) tryb zatrudnienia dalszych podwykonawców;

6) podstawy zapłaty wynagrodzenia dalszym podwykonawcom, w tym uprawnienie Podmiotu Publicznego i Partnera Prywatnego do zapłaty podwykonawcy i dalszym podwykonawcom wynagrodzenia;

7) numer rachunku bankowego podwykonawcy;

8) termin wystawienia faktury podwykonawcy na rzecz Partnera Prywatnego, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 14 dni od dnia dokonania odbioru robót;

17. Umowa z podwykonawcą nie może zawierać postanowień uzależniających uzyskanie przez podwykonawcę płatności od Partnera Prywatnego od zapłaty przez Podmiot Publiczny Partnerowi Prywatnemu wynagrodzenia obejmującego zakres robót wykonanych przez podwykonawcę.

18. Podmiot Publiczny może żądać od Partnera Prywatnego zmiany podwykonawcy, jeżeli zachodzi uzasadnione podejrzenie, że sprzęt techniczny lub osoby lub kwaliﬁkacje, którymi dysponuje podwykonawca nie dają rękojmi należytego i terminowego wykonania powierzonych podwykonawcy robót.

19. Podmiot Publiczny może żądać natychmiastowego usunięcia lub niedopuszczenia do wykonywania Robót Budowlanych przez podwykonawcę w przypadku niewypełnienia przez Partnera Prywatnego określonych powyżej obowiązków dotyczących podwykonawstwa.

20. Powyższe zasady mają zastosowanie do dalszych podwykonawców, o ile byli oni zgłoszeni i zaakceptowani przez Podmiot Publiczny.

21. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Partner Prywatny powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a Ustawy Pzp, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.

1 Ustawy Pzp Partner Prywatny jest obowiązany wykazać Podmiotowi Publicznemu, iż proponowany inny podwykonawca lub sam Partner Prywatny samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

22. Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na roboty budowlane następuje w trakcie jego realizacji, Partner Prywatny obowiązany jest na żądanie Podmiotu Publicznego przedstawić oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 Ustawy Pzp, oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia, wobec tego podwykonawcy. Jeżeli Podmiot Publiczny stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, Partner Prywatny obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.

23. Na mocy art. 7b Ustawy o PPP, Podmiot Publiczny nie będzie ponosił odpowiedzialności inwestora za wynagrodzenie należne podwykonawcom Partnera Prywatnego.

Obowiązkiem Partnera Prywatnego jest poinformowanie o tym fakcie każdego podwykonawcy, przed zawarciem z nim umowy o podwykonawstwo oraz przekazanie Podmiotowi Publicznemu dowodu, że każdy z Podwykonawców uzyskał ww. informację.

§ 34 Prawo kontroli

1. Podmiot Publiczny oraz inne uprawnione na podstawie odrębnych przepisów instytucje mają prawo do bieżącej kontroli realizacji Przedsięwzięcia przez Partnera Prywatnego.

2. Uprawnienia kontrolne będą wykonywane przez osoby umocowane przez Podmiot Publiczny.

3. Uprawnienia kontrolne Podmiotu Publicznego obejmują w szczególności:

1) prawo monitorowania Etapu Robót, w tym w szczególności prawo wstępu na Teren

trudnościach w jej przeprowadzeniu i ich wpływie na ustalone w Umowie terminy realizacji poszczególnych zadań;

2) prawo żądania niezwłocznego udzielenia informacji o działaniach Partnera Prywatnego podejmowanych w celu realizacji Przedsięwzięcia;

3) sprawowanie nadzoru inwestorskiego;

4) prawo kontroli kwesVi dotyczących podwykonawców Partnera Prywatnego zgodnie z warunkami Umowy na zasadach określonych w Umowie;

5) prawo kontroli w zakresie spełniania przez Partnera Prywatnego lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w SIWZ czynności. Podmiot Publiczny uprawniony jest w szczególności do:

a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww.

wymogów i dokonywania ich oceny;

b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów;

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia;

6) prawo weryﬁkacji rozliczania Gwarantowanych Oszczędności w Roku Rozliczeniowym;

7) prawo uczestniczenia w przeprowadzanych przez Partnera Prywatnego przeglądach Obiektów;

8) prawo weryﬁkacji zapewnienia wymaganego poziomu Standardów Dostępności Obiektów na zasadach określonych w Załączniku nr 3 do Umowy - Standardy Dostępności;

9) prawo weryﬁkacji jakości Zarządzania Energią poprzez dostęp on-line do Systemu Zarządzania Energią;

10) prawo żądania udzielenia informacji o sytuacjach awaryjnych związanych z działaniem Systemu Zarządzania Energią.

4. W trakcie realizacji przedmiotu Umowy na każde wezwanie Podmiotu Publicznego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Partner Prywatny przedłoży Podmiotowi Publicznemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Partnera Prywatnego lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w SIWZ czynności w trakcie realizacji zamówienia:

1) oświadczenie Partnera Prywatnego lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Podmiotu Publicznego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Partnera Prywatnego lub podwykonawcy;

2) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Partnera Prywatnego lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Partnera Prywatnego lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlegają anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyﬁkowania;

3) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Partnera Prywatnego lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Partnera Prywatnego lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja

2018 r. o ochronie danych osobowych; Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

5. Kontrola przeprowadzona przez Podmiot Publiczny nie może powodować braku możliwości realizacji Przedsięwzięcia przez Partnera Prywatnego, w tym nie może zakłócać, utrudniać lub opóźniać wykonywania Robót Budowlanych, a także nie może mieć bezpośredniego wpływu na funkcjonowanie Systemu Zarządzania Energią.

6. W terminie do 30 dni od dnia przeprowadzenia kontroli, Podmiot Publiczny zobowiązany jest sporządzić i doręczyć Partnerowi Prywatnemu protokół pokontrolny, który powinien zawierać w szczególności:

1) datę sporządzenia;

2) przedmiot oraz zestawienie wszystkich czynności kontrolnych wraz z uwagami i nieprawidłowościami związanymi z realizacją Przedsięwzięcia oraz podaniem podstawy prawnej naruszenia (m.in. poprzez odwołanie się do Umowy i Załączników);

3) wykaz czynności, które zgodnie z Umową lub przepisami Prawa zobowiązany jest podjąć Partner Prywatny w celu usunięcia wykazanych nieprawidłowości w realizacji Przedsięwzięcia wraz z terminem na usunięcie nieprawidłowości;

4) podpis osoby upoważnionej przez Podmiot Publiczny.

7. Partner Prywatny w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu pokontrolnego może zgłosić uzasadnione zastrzeżenia do tego protokołu i wykazać jego ewentualną bezzasadność lub błędy wraz z podaniem podstawy prawnej zastrzeżenia.

8. Podmiot Publiczny nie sporządza protokołu pokontrolnego, jeżeli postanowienia Umowy dotyczące poszczególnych uprawnień kontrolnych określonych w ust. 3 powyżej przewidują inny sposób przeprowadzenia i udokumentowania kontroli.

9. Strony są uprawnione do inicjowania i organizowania spotkań roboczych w celu omówienia wszelkich kwesVi związanych z realizacją Przedsięwzięcia, w tym omówienia wyników kontroli Podmiotu Publicznego oraz innych instytucji. Spotkania robocze odbywać się będą w siedzibie Podmiotu Publicznego, w terminie uzgodnionym przez Strony.

10. Przepisy niniejszego punktu nie uchybiają innym uprawnieniom kontrolnym Podmiotu Publicznego określonym w pozostałych przepisach Umowy.

§ 35 Ubezpieczenie

1. Partner Prywatny przez cały okres Etapu Robót zobowiązany jest do posiadania ważnej umowy ubezpieczenia „od wszystkich ryzyk budowlano-montażowych” (ubezpieczenie CAR), dla robót objętych przedmiotem Umowy, o minimalnej sumie ubezpieczenia w wysokości nie mniejszej niż 20.000.000,00 zł z uwzględnieniem w szczególności:

1) szkód, które są wynikiem prowadzonych prac ziemnych i/lub podziemnych łącznie z uszkodzeniem instalacji i urządzeń podziemnych;

2) wszelkich szkód zalaniowych;

3) wszelkich szkód przepięciowych.

2. W przypadku, gdy okres ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 1 powyżej, upływa w okresie realizacji Etapu Robót, Partner Prywatny zobowiązany jest dostarczyć Podmiotowi Publicznemu dokumenty potwierdzające przedłużenie ochrony ubezpieczeniowej, na co najmniej takich samych warunkach, w terminie do 10 dni od przedłużenia ochrony ubezpieczeniowej.

3. Partner Prywatny przez cały okres Etapu Zarządzania zobowiązany jest do posiadania ważnej umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (deliktowej oraz kontraktowej) działalności gospodarczej opiewającej na następujące sumy gwarancyjne:

1) w przypadku szkód osobowych – na kwotę co najmniej 10 000 000,00 zł dla wszystkich szkód;

2) w przypadku szkód majątkowych - na kwotę, co najmniej 10 000 000,00 zł dla wszystkich szkód;

4. W przypadku, gdy okres ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 3 powyżej, upływa w okresie realizacji Etapu Zarządzania, Partner Prywatny zobowiązany jest dostarczyć Podmiotowi Publicznemu dokumenty potwierdzające przedłużenie ochrony ubezpieczeniowej, na co najmniej takich samych warunkach, w terminie do 10 dni od przedłużenia ochrony ubezpieczeniowej.

5. Zawarcie umowy ubezpieczenia w powyższym zakresie nie ogranicza odpowiedzialności odszkodowawczej Partnera Prywatnego wobec Podmiotu Publicznego, jak również osób trzecich.

6. Partner Prywatny przedstawi Podmiotowi Publicznymi dowody ubezpieczenia, o których mowa w ust. 1 i ust. 3 powyżej, w terminie 14 dni od Dnia Zawarcia Umowy.

§ 36 Współpraca i komunikacja Stron

1. Strony zobowiązują się do współpracy w ramach Umowy w dobrej wierze, z zachowaniem zasad lojalności, uczciwości, zaufania i poszanowania swoich interesów.

2. Strony są zobowiązane do bieżącego informowania się i kontaktu w każdej kwesVi mającej znaczenie dla realizacji Przedsięwzięcia. Strony są zobowiązane do bieżącego kontaktu w każdej kwesVi mającej znaczenie dla realizacji Przedsięwzięcia, przy czym każda ze Stron zobowiązana jest każdorazowo do niezwłocznej odpowiedzi na przekazywane informacje lub dokumenty, nie później niż w terminie 5 Dni Roboczych, zastrzeżeniem ust 4 i 5. W wyjątkowych przypadkach Strony mogą określić dłuższy termin na udzielenie odpowiedzi lub zajęcie merytorycznego stanowiska, o ile będzie to uzasadnione charakterem takiej informacji lub dokumentu.

3. Strony postanawiają, że komunikacja między nimi odbywać będzie się w formie pisemnej, telefonicznej lub elektronicznej e-mail, z zastrzeżeniem postanowień Umowy wymagających wyłącznie formy pisemnej.

4. Wszelka korespondencja pomiędzy Stronami będzie uznana za skutecznie doręczoną w dniu osobistego doręczenia jej do siedziby Strony, dla której jest przeznaczona, albo doręczenia w przypadku przesyłki pocztą kurierską lub priorytetowym listem poleconym, lub w dniu jej drugiego awizowania w przypadku niepodjęcia w terminie lub w dniu odmowy przyjęcia danej korespondencji przez Stronę

5. Strony Umowy ustalają, że wszelkie informacje dotyczące realizacji przedmiotu Umowy, dostarczone na adresy e-mail Podmiotu Publicznego przez Partnera Prywatnego oraz na adresy e-mail Partnera Prywatnego przez Podmiot Publiczny – wskazane w ust. 7 poniżej poczytuje się za przekazane skutecznie Stronie; jeżeli informacja ma formę oświadczenia woli, dla którego skuteczności niezbędne jest zachowanie formy pisemnej, Strony

zobowiązują się do akceptacji dokumentów elektronicznych opatrzonych przez uprawnioną do ich wystawienia osobę certyﬁkatem podpisu kwaliﬁkowanego, składanego za pomocą bezpiecznego urządzenia służącego do składania podpisu elektronicznego. Przez dostarczenie na adres e-mail rozumie się przyjęcie wiadomości przez serwer, na którym znajduje się skrzynka e-mail adresata. Strony odpowiadają za prawidłowe funkcjonowanie infrastruktury technicznej wykorzystywanej przez nie do komunikacji, włączając w to odpowiedzialność na zasadzie ryzyka związanego z dokonanym wyborem usług świadczonych przez trzecią stronę, w szczególności usług hosVngowych. W przypadku dysfunkcji serwera bądź innego elementu infrastruktury technicznej, odpowiedzialnego za obsługę adresu pocztowego wskazanego w Umowie, uniemożliwiającej dokonanie doręczenia w wyniku awarii bądź zastosowanych w nim reguł konﬁguracji, konsekwencje w postaci uznania informacji za przekazaną ponosi Strona korzystająca z danego serwera, bądź innego elementu infrastruktury telekomunikacyjnej, chyba że dysfunkcja nastąpiła w wyniku działania Siły Wyższej lub Strona korzystająca z tej infrastruktury poinformowała skutecznie drugą Stronę o dysfunkcji infrastruktury, wskazując jednocześnie zastępczy, tymczasowy sposób dokonywania doręczeń, zapewniający ich niezaprzeczalność oraz adekwatny do przebiegu wdrożenia czas realizacji. Korzystanie z połączeń wykorzystujących rozwiązania anonimizujące np. proxy, TOR i podobne, wymaga zgody drugiej Strony.

6. Każda ze Stron jest obowiązana do informowania z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem drugiej Strony o każdej zmianie swojej nazwy, adresu, adresu poczty elektronicznej,

z zastrzeżeniem, że takie zawiadomienie będzie skuteczne od dnia wskazanego w zawiadomieniu. W przypadku braku przedmiotowego zawiadomienia, doręczenie korespondencji na adres, który stracił swoją aktualność uznane będzie za skuteczne.

7. Strony wyznaczają następujące osoby kontaktowe w sprawach związanych z realizacją Umowy:

Po stronie Podmiotu Publicznego – w sprawach organizacyjnych:

……….

e-mail…..

Po stronie Podmiotu Publicznego – w sprawach technicznych:

………..

e-mail……….

Po stronie Partnera Prywatnego:

……….

e-mail….

Po stronie Partnera Prywatnego:

………

e-mail…….

8. W przypadku zmiany osób kontaktowych wskazanych w ust. 7 powyżej bądź w przypadku wyznaczenia dodatkowych osób kontaktowych, Strona, której te okoliczności dotyczą niezwłocznie poinformuje o tym drugą Stronę Umowy w formie pisemnej lub elektronicznej. Niniejsza zmiana nie wymaga dokonania zmiany treści Umowy.

9. W okresie obowiązywania Umowy, Strony zobowiązują się nie ujawniać ani w jakikolwiek sposób wykorzystywać dla innych celów niż przewidziane Umową informacji związanych z wykonywaniem przedmiotu Umowy, za wyjątkiem przypadków, w których ujawnienie tych informacji nakazują przepisy powszechnie obowiązującego Prawa (zasada poufności).

§ 37 Zmiany Umowy

1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień Umowy w stosunku do treści Oferty za wyjątkiem niżej wymienionego zakresu i warunków dokonania takiej zmiany, a także w sytuacjach opisanych wyraźnie w treści Umowy i w treści art. 144 Ustawy Pzp.

Strony postanawiają, iż w przypadku zaistnienia konieczności zmian w treści Umowy są one dopuszczalne jedynie za obopólną zgodą pod warunkiem, że zmieniona treść Umowy będzie zasadniczo zgodna z celem i zasadami realizacji Umowy, w tym z ustalonym podziałem ryzyk. Strony zobowiązują się do podjęcia i prowadzenia

rokowań w zakresie wprowadzania zmian do Umowy z uwzględnieniem dobrych obyczajów i poszanowania słusznych interesów drugiej Strony.

2. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

3. W przypadku przekształceń podmiotowych Partnera Prywatnego skutkujących następstwem prawnym, a także w przypadku zmiany danych rejestrowych, w tym zmiany adresu, nazwy Partnera Prywatnego lub Podmiotu Publicznego, dopuszcza się zmiany Umowy w tym zakresie.

4. Na Etapie Robót Dopuszcza się zmiany:

(1) terminów realizacji obowiązków wynikających z Umowy, w tym w szczególności zakończenia Etapu Robót,

(2) Harmonogramu Prac Projektowych,

(3) Harmonogramu Wykonania Robót Budowlanych w tym Harmonogramów Szczegółowych,

(4) Harmonogramu Spłaty Wynagrodzenia za Etap Robót, (5) sposobu realizacji obowiązków w trakcie Etapu Robót, (6) Wynagrodzenia,

w przypadku:

1) działania Siły Wyższej mającej bezpośredni wpływ na termin wykonania Umowy -termin realizacji będzie przesunięty o czas działania Siły Wyższej oraz czas niezbędny na usunięcie skutków działania Siły Wyższej;

2) zmiany przepisów Prawa, powodującej konieczność dostosowania Umowy do zmian, jeżeli ich zastosowanie wpłynie na wydłużenie terminów realizacji obowiązków wynikających z Umowy - o czas niezbędny do dostosowania Umowy do zmian przepisów Prawa;

3) zmiany standardów w zakresie stosowanych urządzeń, techniki lub technologii wykonania Robót Budowlanych, niebędących w sprzeczności z Programem Funkcjonalno-Użytkowym lub Dokumentacją Projektową – o czas niezbędny na wdrożenie zmian;

4) opóźnienia w wykonaniu obowiązków, do których zobowiązany jest Podmiot Publiczny, w szczególności, jeżeli opóźnienie dotyczy przekazania Terenu Budowy lub odbioru Robót Budowlanych na zasadach określonych w Umowie – o czas

W dokumencie Umowa Nr.../WRM.I/Z/... /2020 UMOWA O PARTNERSTWIE PUBLICZNO-PRYWATNYM. na realizację przedsięwzięcia pn. (Stron 75-115)