WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW
1. Oferta cenowa Wykonawcy /wzór/ – Załącznik Nr 1
2. Wykaz osób które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia /wzór/ - Załącznik Nr 2
3. Wykaz usług /wzór/ - Załącznik Nr 3
4. Wymagane oświadczenia /wzór/ - Załącznik Nr 4
5. Umowa (projekt) - Załącznik Nr 5
6. Opis przedmiotu zamówienia – Załącznik Nr 6
7. Wycena ofertowa /wzór/ - Załącznik Nr 7
Załącznik Nr 1 OFERTA WYKONAWCY
/ wzór /
…...
( pieczęć firmowa Wykonawcy)
Do Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów ul. J. Kantorówny 2a 40-381 KATOWICE
I. Dane o Wykonawcy:
1. Nazwa i siedziba Wykonawcy:
...
...
NIP... REGON...
Nr telefonu... Nr faxu...
Internet: http://... e-mail:...
2. Nazwa i siedziba podstawowego banku w którym Wykonawca posiada konto:
...
...
II Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym z dnia 30.05.2012r. zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych, na stronie internetowej www.mzum.katowice.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie MZUiM:
1. Oferujemy wykonanie całości usług objętych zamówieniem tj
Prowadzenie nadzoru inwestorskiego w trakcie robót związanych z modernizacją oświetlenia ulicznego na terenie miasta Katowice w 2012r. (dla dwóch obiektów) ,
za wynagrodzeniem w kwocie:
1.1. Bez podatku VAT /netto/...zł.
słownie...
1.2. NaleŜny podatek VAT...zł.
słownie...
1.3. Łącznie z podatkiem VAT ...zł
słownie...
zgodnie z wyceną ofertową.
2. Usługi objęte przetargiem zamierzamy wykonać sami.
3. Informujemy, Ŝe zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i z dokumentami przetargowymi. Do specyfikacji istotnych warunków zamówienia i dokumentów przetargowych nie wnosimy zastrzeŜeń.
4. Oświadczamy, Ŝe zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt umowy został przez nas zaakceptowany. W przypadku wybrania naszej oferty do realizacji niniejszego zamówienia publicznego – zobowiązujemy się do zawarcia umowy na wyŜej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego w piśmie akceptującym.
6. Oferowana cena za przedmiot zamówienia podana w ofercie nie ulegnie zwiększeniu w okresie realizacji zamówienia.
7. Oferujemy termin realizacji całości usług - do 10.12.2012r
będących przedmiotem zamówienia
8. Akceptujemy warunki płatności zamawiającego zawarte w projekcie umowy – zał. Nr 5.
9. Do oferty załączone zostały wszystkie dokumenty zgodnie z wymaganiami Ustawy Prawo zamówień publicznych i specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
10. W oparciu o zapis art.8.3 ustawy Pzp następujące informacje nie mogą być ujawnione i udostępnione jako informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Wykonawca nie moŜe zastrzec informacji o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp):
...
...
...
/ podpisy i pieczątki imienne upełnomocnionych przedstawicieli
Wykonawcy /
Załącznik Nr 2
…...
( pieczęć firmowa Wykonawcy)
WYKAZ OSÓB KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA - WZÓR-
Nazwa Wykonawcy...
Adres Wykonawcy...
Nr telef.:... Nr faxu:...
A. WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONANIU ZAMÓWIENIA
Nazwisko i imię
Wykształcenie- uprawnienia (Nr, rodzaj,
data wydania)
Proponowane stanowisko Lata doświadczeń (od uzyskania uprawnień)
WARUNKI ZAMAWIAJĄCEGO :
Zgodnie z art. 26 ust. 2b Wykonawca moŜe polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezaleŜnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iŜ będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
Warunki zamawiającego zawarte są w siwz pkt 5. Podpis/y/ Wykonawcy
……...
……...
Załącznik Nr 3
…...
( pieczęć firmowa Wykonawcy)
WYKAZ USŁUG - WZÓR-
Nazwa Wykonawcy...
Adres Wykonawcy...
Nr telefonu...Nr faxu...
NaleŜy ująć przedsięwzięcia zrealizowane a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych równieŜ wykonywane usługi w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich 3 lat, przed upływem terminu składania ofert a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie.
L.p.
Nazwa i krótki opis nadzorowanych robót budowlanych na ulicach i
drogach
Wartość nadzorowanych robót
[PLN]
Termin pełnienia
nadzoru
Nazwa zamawiającego ( inwestora)
Zgodnie z art. 26 ust. 2b Wykonawca moŜe polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezaleŜnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iŜ będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
...dnia...
Warunek zamawiającego: Podpis/y/ Wykonawcy
Warunki zamawiającego zawarte są w siwz pkt 5. ...
...
Załącznik Nr 4
…...
( pieczęć firmowa Wykonawcy/ów/)
WYMAGANE OŚWIADCZENIA - WZÓR-
Miejski Zarząd Ulic i Mostów ul. J. Kantorówny 2a 40-381 Katowice
W związku z przystąpieniem do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:
Prowadzenie nadzoru inwestorskiego w trakcie robót związanych z modernizacją oświetlenia ulicznego na terenie miasta Katowice w 2012r. (dla dwóch obiektów) .
Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004r. (tj. Dz. U. Nr 113 poz. 759 z 25.06.2010r. ze zm.) oraz § 2.1 pkt 1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie rodzajów dokumentów, jakich moŜe Ŝądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane z dnia 30 grudnia 2009r.
OŚWIADCZAM(Y), Ŝe spełniamy warunki dotyczące::
1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności jeŜeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
2. Posiadania wiedzy i doświadczenia.
3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
4. Sytuacji ekonomicznej i finansowej.
oraz nie podlegam(y) wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2. ustawy Pzp.
..., dnia ... ...
Podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy/ów/
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia spełniających łącznie którykolwiek z warunków o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt. 1-4 składają wspólnie niniejsze oświadczenia podpisane przez uprawnionych przedstawicieli wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub przez pełnomocnika ustanowionego na podstawie art. 23 ust. 1 UPzp.
Strona 1
Załącznik Nr 5
UMOWA NR ……….
o pełnienie nadzoru inwestorskiego (projekt)
W dniu ………..2012r. pomiędzy Miejskim Zarządem Ulic i Mostów w Katowicach ul. J. Kantorówny 2 a zwanym w dalszej treści umowy „zamawiającym” reprezentowanym przez:
Dyrektor - mgr inŜ. Piotr Handwerker
a
...
...
……...
(Nazwa Wykonawcy, adres siedziby)
NIP……….……. NR KRS……….……
Akta Rejestrowe prowadzi Sąd ………..…………...
Wysokość kapitału zakładowego ……….
zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą” reprezentowanym przez:
1 ... - ...
2 ... - ...
została zawarta umowa o następującej treści:
§ 1
Zawarcie niniejszej umowy poprzedzone zostało postępowaniem o zamówienie publiczne Nr 49/V/2012/WP z dnia 30.05.2012r. przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.
§ 2
Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania
Prowadzenie nadzoru inwestorskiego w trakcie robót związanych z modernizacją oświetlenia ulicznego na terenie miasta Katowice w 2012r. (dla dwóch obiektów)
.§3
Wykonawca zobowiązuje się do sprawowania nadzoru inwestorskiego w zakresie określonym w przepisach art. 25 i 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 156, poz. 1118 z 2006r. ze zm. ).
§ 4
1. Wykonawca zobowiązuje się do sprawowania nadzoru inwestorskiego zgodnie z umową, projektem, dokumentacją projektowo-techniczną, przepisami, w tym techniczno - budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej.
2. Wykonawca oświadcza, Ŝe posiada wymagane prawem uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, które są w pełni wystarczające do pełnienia funkcji inspektora nadzoru w związku ze specyfiką realizowanego zadania inwestycyjnego, o którym mowa w §2.
3. Nadzór inwestorski pełnią (imiona i nazwiska z wykazu osób załączonego do oferty);
- Inspektor...nr uprawnień...
- Inspektor...nr uprawnień...
4. Ze strony zamawiającego funkcje koordynatora pełni ……….
§ 5
Wykonawca jest zobowiązany sprawować nadzór inwestorski od dnia zawarcia umowy do dnia wykonania wszystkich robót tj. do dnia 10 grudnia 2012r.
Strona 3
§ 6
1. Wynagrodzenie Wykonawcy za pełnienie czynności objętych niniejszą umową ustala się na kwotę:
bez podatku VAT /netto/... zł./
słownie...
NaleŜny podatek VAT...zł./
słownie...
Łącznie z podatkiem VAT /brutto/...zł słownie...
zgodnie z załączoną wyceną i ofertą.
Cena za realizację przedmiotu zamówienia podana w ofercie i w wycenie nie ulegnie zwiększeniu w okresie realizacji zamówienia z zastrzeŜeniem, iŜ powyŜsza cena moŜe ulec zmianie jedynie w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT). Zmiana podatku VAT w trakcie trwania umowy prowadzi do podwyŜszenia ceny brutto o kwotę stanowiącą róŜnicę między wysokością podatku VAT dotychczas obowiązującego i w wersji zmienionej
2. Ustala się okres fakturowania wykonanych usług na podstawie faktur wystawionych przez Wykonawcę zgodnie z harmonogramem finansowym płatności. Wynagrodzenie płatne kaŜdorazowo po wykonaniu danego zadania zgodnie z wyceną ofertową.
3. Sprawowanie nadzoru nad ewentualnymi robotami dodatkowymi jest ujęte w cenie ofertowej.
4. NaleŜność Wykonawcy przekazywana będzie na konto podane w fakturze, w terminie do 14 dni od daty otrzymania faktury VAT wystawionej na ...
§ 7
1. Wykonawca zobowiązuje się sprawować nadzór inwestorski ze szczególną starannością wymaganą dla tego rodzaju usług, a o zauwaŜonych przypadkach wykonywania robót budowlanych niezgodnie z umową i obowiązującymi przepisami Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić zamawiającego niezwłocznie po ich wykryciu.
2. Z uwagi na to Ŝe niniejsze zamówienie dotyczy nadzorów nad dwoma obiektami moŜe zdarzyć się, Ŝe nie dojdzie do wyboru Wykonawców np. z powodu odwołań, braku ofert itd. W takiej sytuacji zostaną dokonane stosowne zmiany umowy (aneksem) z wybranym Wykonawcą nadzoru inwestorskiego (zmiany dotyczyć mogą zmniejszenia liczby obiektów objętych nadzorem co spowoduje zmniejszenie kwoty umownej – ofertowej zamówienia). W przypadku gdyby nie doszło do wyboru dla Ŝadnego z zadań zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy bez jakichkolwiek skutków prawnych
§ 8
1. Zamawiający płaci Wykonawcy poza wartością umowną kary :
- odsetki ustawowe za kaŜdy dzień zwłoki w terminowej zapłacie faktury za przedmiot umowy.
2. Wykonawca płaci zamawiającemu kary:
- w wysokości 10% wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 pkt 1 w przypadku niewykonania lub nienaleŜytego wykonania umowy (bez względu na poniesioną szkodę), w tym zwłaszcza w przypadku stwierdzenia nie wykonania obowiązków określonych w przepisach wskazanych w §3 umowy.
- w wysokości 1% wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 pkt 1 za stwierdzoną nieobecność inspektora nadzoru na budowie podczas robót
- W wysokości 10% wynagrodzenia, o którym mowa w §6 pkt 1 w razie odstąpienia przez wykonawcę od umowy.
JeŜeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, zamawiający moŜe dochodzić odszkodowania uzupełniającego.
3. Kary umowne wymienione w pkt. 1 i 2 płatne są w terminie 14 dni od daty Ŝądania zapłaty przez stronę .
§ 9
Wykonawca nie moŜe powierzyć sprawowania nadzoru Inspektorskiego innym podmiotom.
§ 10
Z mocy art. 144 ust.1 ustawy Pzp zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba Ŝe zamawiający przewidział moŜliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany.
Strona 5
§ 11
1. Zamawiający moŜe odstąpić od umowy w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o wystąpieniu istotnej zmiany, okoliczności powodującej, Ŝe wykonanie umowy nie leŜy w interesie publicznym, czego nie moŜna było przewidzieć w chwili zawarcia umowy (art.145 ustawy).
2. Oprócz przypadku określonego w pkt.1, zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym w następujących przypadkach:
a) ogłoszenia upadłości lub likwidacji firmy Wykonawcy, b) wydania nakazu zajęcia majątku Wykonawcy,
c) w przypadku trzykrotnego stwierdzenia nieobecności na budowie.
§ 12
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo budowlane oraz ustawy Prawo zamówień publicznych
Spory powstałe na tle wykonania niniejszej umowy będą rozstrzygane przez właściwy rzeczowo sąd w Katowicach.
§ 13
Integralnymi składnikami niniejszej umowy są : - Oferta wykonawcy
- Opis przedmiotu zamówienia - Pismo akceptujące
§ 14
Umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach po 2 egzemplarze dla kaŜdej ze stron .
……….……….. ………
/Podpis i pieczęć Wykonawcy/ /Podpis i pieczęć zamawiającego/
Katowice, dnia ……….
Załącznik Nr 6
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1 Przedmiotem zamówienia jest:
Prowadzenie nadzoru inwestorskiego w trakcie robót związanych z modernizacją oświetlenia ulicznego na terenie miasta Katowice w 2012r. (dla dwóch obiektów).
Lp. Nazwa zadania Uwagi
Kosztorys inwestorski kwota w PLN
brutto
Okres obowiązywania umowy
1 Modernizacja oświetlenia drogowego ul Telewizyjnej.
1) Kabel YAKXS 4x35mm2 – 1779mb, 2) Słup typu MAKRA h=12m – 53szt., 3) Oprawa firmy ALUROD+SON-TPP 150W
– 53szt.
474 982,16
do dnia zakończenia inwestycji, jednak nie
później niŜ do dnia 10.12.2012r.
2 Modernizacja oświetlenia drogowego ul Kościuszki.
1) Kabel YAKXS 4x35mm2 – 8580mb,
2) Słup typu MAKRA h=12m – 207szt., 3) Oprawa firmy ALUROD 250W – 238szt.
1.836.984,75
do dnia zakończenia inwestycji, jednak nie
później niŜ do dnia 10.12.2012r.
2 Zakres obowiązków /usług/ objętych niniejszym zamówieniem:
Przy wykonywaniu funkcji (usługi) nadzoru inwestorskiego dla ww. zadań zamawiający wymagać będzie od Wykonawcy wypełnienia wszystkich obowiązków zawartych w art. 25 i 26 Ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane – j.t. Dz. U. Nr 156 z 2006r. poz. 1118 ze zm. a w szczególności będzie to:
a) Analiza dokumentacji technicznych (projektowych) dla zadań objętych nadzorem inwestorskim, będącym przedmiotem tego zamówienia publicznego.
b) Kontrolowanie i sprawdzanie rozliczeń budów (robót).
c) Współpraca z projektantami, wyjaśnianie wątpliwości i zastrzeŜeń do projektu.
d) Stałe pobyty na budowie inspektora nadzoru zapewniające bieŜącą kontrolę technologii wykonywania poszczególnych robót - potwierdzone (w przypadku potrzeby) wpisem do dziennika budowy.
e) Kontrola zgodności realizowanych robót ze specyfikacjami technicznymi i dokumentacjami projektowymi dla zadań objętych niniejszym nadzorem inwestorskim.
f) Wnioskowanie w sprawie niezbędnych zmian w dokumentacji technicznej i wnioskowanie o ewentualne zapewnienie nadzoru autorskiego, wnioskowanie w sprawie przeprowadzenia niezbędnych ekspertyz i badań technicznych. Rozpoznawanie i przedstawienie do akceptacji inwestorowi zaopiniowanej dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej na proponowane przez wykonawcę roboty dodatkowe.
g) Wnioskowanie o przesunięcie planowanej daty zakończenia, jeŜeli wystąpi tego typu konieczność wynikająca z zaistniałej sytuacji w trakcie realizacji, której nie moŜna było wcześniej przewidzieć.
h) Prowadzenie narad koordynacyjnych z udziałem wykonawcy i inwestora.
i) Sprawdzenie robót i powiadomienie wykonawcy o wykrytych wadach, polecenie ich usunięcia.
j) Prowadzenie inspekcji baz materiałowych wykonawcy robót.
k) Kontrola zgodności realizacji przez Wykonawcę zatwierdzonego przez organ zarządzający ruchem projektu organizacji ruchu i zabezpieczeń stanowisk roboczych przy realizacji zadania. Akceptacja znaków, zapór i innych urządzeń zabezpieczających.
Strona 2
l) Współdziałanie z władzami lokalnymi i uŜytkownikami urządzeń podziemnych w przypadku uszkodzenia przez wykonawcę nie uwzględnionych w dokumentacji urządzeń podziemnych oraz wyegzekwowania od Wykonawcy udzielenia pomocy przy dokonywaniu napraw.
m) Opiniowanie wniosku Wykonawcy o wyborze alternatywnego materiału, gdy przewiduje to dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna.
n) Akceptacja wyników pomiarów i badań, akceptacja formularzy wyników badań i pomiarów.
o) Kontrola prawidłowego prowadzenia dziennika budowy, kontrola prawidłowego gromadzenia dzienników atestów materiałów, orzeczeń o jakości materiałów, kontrolnych wyników badań i innych dokumentów stanowiących załączniki do odbioru robót. Kontrola prawidłowego przechowywania dokumentów budowy.
p) Na czas nieobecności wyznaczenie zastępstwa z powiadomieniem zamawiającego na piśmie z odpowiednim wyprzedzeniem.
q) Uczestnictwo w przekazywaniu placu budowy.
r) Doprowadzenie do przekazania obiektu inwestorowi (tj. MZUiM w Katowicach) s) Rozliczenie końcowe robót
3 Termin realizacji zamówienia wymagany do 10.12.2012r od daty zawarcia umowy (na bieŜąco przez okres realizacji robót) - w terminie uwzględniono końcowe rozliczenie robót.
4 Uwagi do ceny ofertowej
a) Cena nie podlega waloryzacji przez cały okres realizacji zamówienia.
b) Ceną ofertową jest cena za całość zamówienia łącznie z VAT (brutto).
c) Wszystkie ceny naleŜy podawać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku
Katowice, dnia 30.05.2012r.
Zamawiający:
……….………
Dyrektora MZUiM mgr inŜ. Piotr Handwerker
Załącznik Nr 7
…...
( pieczęć firmowa Wykonawcy)
WZÓR WYCENY NADZORU INWESTORSKIEGO - WZÓR-
LP Nazwa obiektu Cena za nadzór (netto) VAT (23%) Wartość brutto PLN
1 Modernizacja oświetlenia drogowego ul Telewizyjnej.
2 Modernizacja oświetlenia drogowego ul Kościuszki.
RAZEM
/Tak wyliczoną kwotę netto, naleŜny podatek VAT oraz kwotę brutto za całość zamówienia naleŜy wpisać do oferty – wzór - zał. Nr 1/
Oświadczamy, iŜ określona w wycenie i zawarta w ofercie cena, obejmuje całość usług (określonych w zał. Nr 6), będących przedmiotem tego zamówienia.
...
/podpisy i pieczątki imienne upełnomocnionych przedstawicieli
Wykonawcy /