Projekt umowy zawarta w dniu ... r. we Wrocławiu pomiędzy:
Województwem Dolnośląskim, Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego z siedzibą we Wrocławiu
(50-411), Wybrzeże Słowackiego 12-14, REGON: 931934644, NIP: 8992803047 reprezentowanym przez:
1)...
2)...
zwanym dalej Zamawiającym, a
...
zwanym dalej Wykonawcą
na podstawie przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr...udzielonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) zwanej dalej ustawą Pzp, została zawarta umowa o następującej treści:
§ 1
PRZEDMIOT UMOWY
Przedmiotem umowy jest dostawa materiałów promocyjnych obrandowanych logotypem Dolnego Śląska zgodnie ze Szczegółowym Opisem Przedmiotu Zamówienia (SOPZ), który stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy.
§ 2
TERMIN WYKONANIA
1. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu umowy w terminie do...od dnia zaakceptowania prototypów.
2. Wykonawca zapewni możliwość osobistego kontaktu w siedzibie Zamawiającego w celu dokonania uzgodnień w związku z realizacją umowy. W przypadku, gdy Zamawiający uzna powyższe za zbędne, uzgodnienia mogą być przekazywane za pośrednictwem poczty elektronicznej.
§ 3
OBOWIĄZKI WYKONAWCY I ZAMAWIAJĄCEGO
1. Wykonawca oświadcza, że wykonanie przedmiotu umowy leży w granicach jego możliwości i nie istnieją żadne przeszkody natury technicznej i organizacyjnej dla profesjonalnego wykonania przedmiotu umowy oraz bieżącej, niezakłóconej realizacji powierzonych czynności przez cały okres obowiązywania umowy.
2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy z zachowaniem staranności zawodowej, rzetelnie i terminowo, a także do przestrzegania obowiązującego prawa oraz do dbałości o interesy Zamawiającego.
3. W terminie 5 dni od dnia przekazania projektu i logotypów przez Zamawiającego, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji prototyp składający się na przedmiot umowy, z umieszczonym właściwym brandingiem. Zamawiający dopuszcza akceptację jakości wymaganego produktu (prototypu) na przykładzie wcześniejszych realizacji. Zamawiający zobowiązuje się do akceptacji przedstawionego prototypu lub wniesienia uwag w terminie do 2 dni od dnia przedstawienia przez Wykonawcę. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego zastosowania się do uwag Zamawiającego.
4. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy, bez pobierania z tego tytułu dodatkowych opłat, do wskazanych przez Zamawiającego pomieszczeń Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego znajdujących się we Wrocławiu.
§ 4
WYNAGRODZENIE I WARUNKI PŁATNOŚCI
1. Za wykonanie całości przedmiotu umowy, określonego w § 1 Wykonawca otrzyma wynagrodzenie brutto, w wysokości...(słownie: ...złotych 00/100).
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 zaspokaja wszelkie roszczenia Wykonawcy z tytułu wykonania umowy, z zastrzeżeniem ust. 3.
3. W przypadku zmiany stawki podatku VAT odpowiednio ulegnie zmianie wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1.
4. Podstawą do wystawienia faktury VAT jest protokół odbioru podpisany przez Przedstawiciela Zamawiającego.
5. Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem, na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT przez Wykonawcę w terminie do 7 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiającego na rachunek bankowy wskazany w fakturze.
6. Zamawiający dokona płatności wynagrodzenia, o którym mowa w ust.1 z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności.
7. Fakturę za wykonanie przedmiotu umowy należy wystawić na:
Województwo Dolnośląskie, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Wybrzeże J. Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław
NIP 8992803047
§ 5 KARY UMOWNE
1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania całości lub części przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20%
wynagrodzenia, określonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy. Przez nienależyte wykonanie przedmiotu umowy Strony rozumieją w szczególności realizację przedmiotu umowy niezgodnie z wymogami określonymi w załączniku nr 1 do niniejszej umowy.
2. W przypadku nienależytego wykonania Umowy, polegającego na opóźnieniu w wykonaniu części lub całości przedmiotu umowy w stosunku do terminu określonego w § 2 niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w wysokości 4% wynagrodzenia, określonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień opóźnienia.
3. Kary umowne opisane w ust. 1 i 2 mogą być kumulowane. Kwota powstała z tytułu kar wymienionych w ust. 1 i 2 zostanie potrącona z wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę podpisując umowę.
4. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić karę umowną w wysokości 20% wynagrodzenia, określonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, jeśli Zamawiający lub Wykonawca odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca.
5. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy karę umowną w wysokości 20% wynagrodzenia, określonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, w przypadku odstąpienia przez Wykonawcę lub Zamawiającego od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Zamawiający.
6. Zamawiający może odstąpić od umowy w sytuacji przewidzianej w art. 145 ustawy Pzp. W takim przypadku Wykonawcy przysługuje od Zamawiającego wyłącznie wynagrodzenie należne z tytułu wykonania części umowy.
7. Strony postanawiają, że w przypadku, gdy szkoda spowodowana niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy przekracza wysokość kar umownych lub gdy przyczyna szkody nie jest ujęta w zapisie o karach umownych, Stronom przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.
§ 6
ODSTĄPIENIE OD UMOWY
1. Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadkach wskazanych w przepisach prawa. Niezależnie od tego Zamawiający zastrzega możliwość odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od daty stwierdzenia okoliczności, jeżeli:
a) Wykonawca nie wykona przedmiotu umowy w terminie, o którym mowa w § 2 ust. 1. umowy, b) Wykonawca wykonuje przedmiot umowy niezgodnie z postanowieniami umowy i nie reaguje na uwagi Zamawiającego.
2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej.
§ 7
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Strony zobowiązują się do udostępnienia wszelkich dokumentów i informacji niezbędnych do wykonania postanowień niniejszej umowy oraz współpracy przy realizacji prac objętych niniejszą umową.
2. Wykonawca zobowiązany jest do udzielania pełnej informacji na temat postępu i zakresu wykonywanych prac na każde żądanie Zamawiającego lub osoby wskazanej przez Zamawiającego.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo wglądu i sprawdzenia przebiegu realizacji przedmiotu umowy.
4. Do współpracy w sprawach związanych z realizacją umowy upoważnieni są: - po stronie Zamawiającego – pracownicy Wydziału Promocji Województwa w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego, - po stronie Wykonawcy – ...
5. Zmiana osób, o których mowa w ust. 4, następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej i nie stanowi zmiany treści umowy.
6. Integralną część umowy stanowi załącznik nr 1 – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia.
7. Wszelkie zmiany w niniejszej umowie, dopuszczone w granicach unormowań ustawy Pzp, wymagają formy pisemnej (aneksu) pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem postanowień ust. 5.
8. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą mieć zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Pzp.
9. Ewentualne spory mogące wynikać z realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
10. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach: jeden egzemplarz dla Wykonawcy, jeden egzemplarz dla Zamawiającego.
Zamawiający Wykonawca
Załącznik nr 1 do umowy - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
1. Torba na ramię zamykana na napę z nadrukiem według projektu Zamawiającego- 1000 sztuk.
Grafika: nadruk pełen kolor, dwustronny, na całej torbie wraz z uchwytami, Kolor: full color
Materiał: impregnowana tkanina poliestrowa 220 g/m2, wodoodporna i wytrzymała na przetarcia , uchwyt wykonany z tej samej tkaniny
Metody znakowania : druk sublimacyjny Opakowanie zbiorcze: (karton) 100 szt.
Wymiary: wysokość 45 cm, szerokość 35 cm, uchwyt o długości 65 cm (szer. 25mm).
Zamawiający przekaże Wykonawcy projekt oraz logotypy w dniu podpisania umowy Dopuszcza się różnice w wymiarach, gramaturze oraz wadze produktów do 3%