PROJEKT U M O W Y
zawarta w dniu __________w Józefowie pomiędzy :
Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Przychodnią Miejską w Józefowie (05-420), przy ul. Skłodowskiej 5/7, NIP: 532-16-43-282, REGON: 010045302-00020, wpisanym do rejestru podmiotów leczniczych, prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego pod nr: 000000007161, wpisanym do rejestru Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st.
Warszawy, XXI Wydział Gospodarczy, pod nr: 0000176625, tel./faks (022) 7895230 w. 15, tel./faks (022) 7895230 w. 15, adres strony internetowej www.zozjozefow.pl. reprezentowanym przez Dyrektora mgr Marię Kurcz, zwanego dalej: „Zamawiającym”
a
_______________, NIP: _____, REGON: ______ wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla ________ _____ Wydział Gospodarczy KRS, pod nr: ______, reprezentowaną przez _______, zwanym dalej „Wykonawcą”,
zwanymi dalej łącznie: „Stronami”, a pojedynczo: ”Stroną”,
Zgodnie z wynikiem postępowania prowadzonego na podstawie art. 4 ust. 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych na sprzedaż i dostawę na rzecz SP ZOZ Przychodni Miejskiej w Józefowie materiałów stomatologicznych nr P.M 341(14)2014r, Strony zawierają umowę o następującej treści:
§ 1
PRZEDMIOT UMOWY
1. Przedmiotem umowy jest sprzedaż i dostawa przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego materiałów stomatologicznych, w ilości szacunkowej określonej w formularzu asortymentowo - cenowym, w terminie od dnia 2 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.
2. Materiały stomatologiczne dostarczane będą w opakowaniach pojedynczych lub zbiorczych.
§ 2
ZOBOWIĄZANIA STRON
1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć materiały stomatologiczne na warunkach określonych Umową, 2. Wykonawca oświadcza, że skład materiałów stomatologicznych i ich opakowania będzie zgodny z
obowiązującymi przepisami.
3. Wykonawca oświadcza, że dostarczane materiały stomatologiczne zostały dopuszczone do obrotu na terytorium RP, posiadają wymagane prawem dokumenty, stwierdzające o dopuszczeniu do stosowania w zakładach opieki zdrowotnej, co niniejszym potwierdza załączonymi do Umowy dokumentami
§3
WARTOŚĆ PRZEDMIOTU UMOWY
1. Strony ustalą, że łączna wartość umowy odpowiadająca łącznym kosztom sprzedaży i dostawy materiałów stomatologicznych wyniesie ________ brutto złotych, słownie:
______________________________.
2. Na łączną wartość umowy, o której mowa w ust. 1 składają się, w szczególności:
a. wartość materiałów stomatologicznych;
b. koszty transportu materiałów stomatologicznych, do momentu ich dostawy do siedziby Zamawiającego;
c. koszt ubezpieczenia materiałów stomatologicznych;
d. wszelkie koszty opłat pośrednich (w szczególności: opłaty lotniskowe, koszty do odprawy, należności i opłaty celne, koszty załadunku i rozładunku materiałów stomatologicznych, w siedzibie Zamawiającego);
e. podatek VAT (stawka %).
§4
WARUNKI PŁATNOŚCI
1. Płatność będzie realizowana w złotych polskich, za każdą należycie zrealizowaną dostawę po doręczeniu Zamawiającemu przez Wykonawcę faktury VAT i oryginału Protokołu Zdawczo- Odbiorczego (wzór Protokołu stanowi Załącznik nr 1 do Umowy) potwierdzającego wykonanie dostawy materiałów stomatologicznych, w terminie do 30 dni od daty doręczenia, na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany każdorazowo w fakturze VAT.
2. Za termin zapłaty faktury przyjmuje się datę złożenia w banku Zamawiającego dyspozycji zapłaty.
3. Cena jednostkowa netto materiałów stomatologicznych nie ulegnie zmianie przez cały czas trwania umowy.
§ 5 DOSTAWA
1. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania umowy poprzez dostawę materiałów stomatologicznych do siedziby Zamawiającego, tj.: Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Przychodnia Miejska w Józefowie (05-420) przy ul. M.C. Skłodowskiej 5/7, przy czym terminy dostaw będą realizowane sukcesywnie po określeniu zapotrzebowania przez Zamawiającego.
2. Wielkości i terminy poszczególnych dostaw będą zgłaszane Wykonawcy przez Zamawiającego każdorazowo w formie pisemnego zamówienia.
3. Wykonawca winien zrealizować dostawę w ciągu 3 dni roboczych od dnia pisemnego zgłoszenia przez Zamawiającego.
4. Pełna realizacja dostaw przedmiotu zamówienia nastąpi najpóźniej do dnia 31 grudnia 2015 roku.
5. Wykonawca zobowiązuje się przekazać materiały stomatologiczne do siedziby Zamawiającego na podstawie Protokołu Zdawczo-Odbiorczego, którego oryginał załącza do faktury. Osobą odpowiedzialną za odbiór przedmiotu zamówienia po stronie Zamawiającego jest _____________________.
6. Za termin realizacji dostawy, rozumie się datę podpisania Protokołu Zdawczo - Odbiorczego o dostawie materiałów stomatologicznych przez Strony.
stomatologicznych z uwzględnieniem ust. 1 oraz terminu określonego w ust. 2.
8. Wykonawca zobowiązany jest do dostawy materiałów stomatologicznych do Zamawiającego, w sposób zgodny z warunkami określonymi w obowiązujących przepisach.
9. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć do siedziby Zamawiającego wraz z każdą partią materiałów stomatologicznych:
a) kopię faktury, odrębnie dla każdej dostawy,
b) kopię aktualnego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu na terenie RP.
§ 6 GWARANCJA
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji i zapewnia, że materiały stomatologiczne są dobrej jakości, zapakowane w sposób gwarantujący ich sterylność i nienaruszalność fizyczną. W razie wystąpienia wady Wykonawca zapewnia, że w okresie gwarancji produkt zostanie na koszt Wykonawcy wymieniony na wolny od wad w terminie do _____ dni od daty zawiadomienia Wykonawcy przez Zamawiającego o wadach.
2. Zamawiający zastrzega, że na każdym opakowaniu materiałów stomatologicznych musi być podana przez Wykonawcę data ich końca okresu ważności
3. Okres ważności materiałów stomatologicznych oznaczony datą końcową, o której mowa w ust. 2 nie może być krótszy niż 24 miesiące, licząc od daty dostawy do siedziby Zamawiającego.
4. Okres gwarancji, o której mowa w ust. 1, jest równy okresowi ważności materiałów stomatologicznych, zgodnie z ust. 3.
5. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne materiałów stomatologicznych, zmniejszające ich wartość lub użyteczność albo wynikające z nienależycie wykonanej dostawy.
6. Wykonawca oświadcza, że materiały stomatologiczne są wolne od wad prawnych.
7. W przypadku wystąpienia osób trzecich z roszczeniami z tytułu praw patentowych lub autorskich związanych z materiałami stomatologicznymi, odpowiedzialność i wszelkie koszty z tego tytułu ponosić będzie Wykonawca.
§ 7
KARY UMOWNE
1. Strony ustalają, że w przypadku, opóźnienia dostarczenia materiałów stomatologicznych do siedziby Zamawiającego ponad termin określony w § 5 ust. 1 i 2, Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości 0,1 % od wartości niewykonanej części dostawy za każdy dzień opóźnienia.
2. W przypadku, gdy szkoda powstała z przyczyn, o których mowa w ust. 1, przewyższa ustanowioną karę umowną, Zamawiający ma prawo żądać dodatkowo odszkodowania na zasadach ogólnych.
3. Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy odszkodowania na zasadach ogólnych, jeżeli Wykonawca nie wykonuje lub nienależycie wykonuje swoje zobowiązania umowne.
4. W przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy przedmiotu umowy w terminie określonym w § 5 ust. 1 i 2, Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zakupu interwencyjnego od innego dostawcy w ilości i asortymencie niezrealizowanej w terminie dostawy.
5. W przypadku zakupu interwencyjnego zmniejsza się wielkość przedmiotu umowy o wielkość tego zakupu.
6. W przypadku zakupu interwencyjnego Wykonawca zobowiązany jest do zwrotu Zamawiającemu różnicy pomiędzy ceną zakupu interwencyjnego i ceną dostawy.
7. W przypadku odstąpienia Wykonawcy od wykonania postanowień niniejszej umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości umowy, o której mowa w § 3 ust. 1.
Powyższe nie wyklucza obowiązku zapłaty kar umownych na podstawie §7. W przypadku częściowego wykonania umowy przed złożeniem przez Wykonawcę oświadczenia o odstąpieniu, Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty kary umownej w wysokości 10% wartości umowy, o której mowa w §3 ust.1, liczonej od wartości niewykonanej umowy. W wyjątkowych przypadkach, na umotywowany wniosek Wykonawcy, Zamawiający może odstąpić od naliczania kary umownej.
8. W przypadku zwłoki w regulowaniu przez Zamawiającego płatności, w terminach określonych w § 4 ust. 1, Wykonawcy przysługuje prawo żądania odsetek ustawowych od kwoty niezapłaconej wartości faktury.
§ 8
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Wykonawca nie może przenosić na osoby trzecie zobowiązań płatniczych Zamawiającego z tytułu niniejszej umowy bez jego uprzedniej zgody wyrażonej na piśmie, ani ustanawiać na nich zastawów bez zgody Zamawiającego.
2. W przypadku, gdy okoliczności "siły wyższej" uniemożliwią którejkolwiek ze Stron chwilowe wykonanie zobowiązań umownych, ustalone terminy zobowiązań umownych będą przesunięte o czas trwania okoliczności "siły wyższej" oraz odpowiednio o czas trwania jej skutków, z uwzględnieniem poniższych postanowień:
3. Jako „siłę wyższą” rozumie się wydarzenia i okoliczności nadzwyczajne, nieprzewidywalne, niezależne od woli i intencji którejkolwiek ze Stron umowy.
4. W przypadku, gdy którakolwiek ze Stron nie jest w stanie wywiązać się ze swych zobowiązań umownych w związku z okolicznościami "siły wyższej", zobowiązana jest w terminie 14 dni od daty zaistnienia ww. okoliczności poinformować drugą Stronę w formie pisemnej o tych okolicznościach.
5. Gdy okoliczności "siły wyższej" uniemożliwiają jednej ze Stron umowy wywiązanie się ze swych zobowiązań umownych przez okres dłuższy niż 30 dni, druga Strona umowy jest upoważniona do odstąpienia od umowy.
6. W przypadku odstąpienia od umowy w okolicznościach „siły wyższej” stopień jej wykonania i końcowe rozliczenie powinno być uzgodnione i potwierdzone przez obie Strony umowy.
7. Wszelkie zmiany do umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
8. Integralną część niniejszej umowy stanowią załączniki do umowy.
9. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy polskiego kodeksu cywilnego.
10. Wszelkie spory między Stronami, wynikłe w związku lub na podstawie niniejszej umowy i nierozstrzygnięte polubownie, będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
11. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po 1 egzemplarzu dla każdej ze Stron.
Zamawiający: Wykonawca:
/podpis, pieczątka imienna, pieczątka firmowa/ /podpis, pieczątka imienna, pieczątka firmowa/
PROTOKÓŁ ZDAWCZO - ODBIORCZY
Potwierdzenie przyjęcia dostawy
Zamawiający _________________________________________________________________
niniejszym potwierdza przyjęcie od Wykonawcy w dniu _________dostawy nr ____________.
Wykaz materiałów stomatologicznych
Ilość Seria Data ważności
Załączone dokumenty:
- kopia faktury,
- kopia pozwolenia na dopuszczenie do obrotu na terenie RP,
Do całkowitego wykonania umowy pozostaje dostawa w ilości:
_________________________________________________________________________
Uwagi: ___________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Zamawiający: Wykonawca:
/podpis, pieczątka imienna, pieczątka firmowa/ /podpis, pieczątka imienna, pieczątka firmowa/
