Załącznik nr 3 do SIWZ
znak sprawy: PI13/69/2014 WZÓR
Umowa nr ...
zawarta w dniu ... r. w ... pomiędzy:
Pocztą Polską Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2, 00-940 Warszawa, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, Wydział XII Gospodarczy pod Nr 0000334972, NIP 525-000-73-13, REGON 010684960 kapitał zakładowy:
774.140.000 zł, zwany w treści umowy Zamawiającym, reprezentowaną przez:
1) ... - ...
2) ... - ...
a………
………
(nazwa lub imię i nazwisko kontrahenta; adres siedziby lub miejsca zamieszkania; NIP, REGON, nazwa organu rejestrującego oraz numer KRS lub wpisu do ewidencji działalności gospodarczej w przypadku przedsiębiorcy, ewentualnie inne dane identyfikujące kontrahenta)
zwaną/zwanym* w treści umowy Wykonawcą reprezentowaną/reprezentowanym* przez:
1) ...
2) ...
Wykonawca oświadcza, że na dzień zawarcia niniejszej umowy nie uległy zmianie dane, które miałyby wpływ na ważność niniejszej umowy i są zgodne z dokumentami przedstawionymi na okoliczność jej zawarcia.
Niniejsza umowa zostaje zawarta w wyniku wyboru Wykonawcy w postępowaniu prowadzonym na podstawie w trybie przetargu odrębnego nieograniczonego prowadzonego na podstawie przepisów wewnętrznych Zamawiającego.
Ze strony Zamawiającego jednostką odpowiedzialną za nadzór i realizację zawartej umowy jest Pion Infrastruktury Obszar ds. Administracji Wschód ul. Wacława Moritza 2, 20-468 Lublin
§ 1
Przedmiot umowy
1. Przedmiotem umowy jest dostawa do Odbiorców (jednostek organizacyjnych Zamawiającego) wskazanych w załączniku nr 1 do Umowy saszetek pocztowych z paskiem w ilościach docelowych:
1618 szt., w cenie jednostkowej bez podatku VAT ………….…zł za 1 szt. (stawka podatku VAT…....…%), toreb doręczycielskich w ilościach docelowych: 769 szt., w cenie jednostkowej bez
podatku VAT ………….…zł za 1 szt. (stawka podatku VAT…....…%) i portfeli na listy z materiału w ilościach docelowych: 427 szt., w cenie jednostkowej bez podatku VAT ………….…zł za 1 szt. (stawka podatku VAT…....…%)
2. Przedmiot Umowy należy wykonać zgodnie z warunkami technicznymi zawartymi w załączniku nr 2 dla saszetek pocztowych oraz zgodnie z Normą Zakładową ZN-PP-26001 dotyczącą toreb doręczycielskich zawartą w załączniku nr 3 oraz schematem portfela zawartym w załączniku nr 4 do Umowy. Saszetki pocztowe z paskiem oraz torby dla doręczycieli mają być fabrycznie nowe, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2015 roku.
3. Zamawiający zastrzega, iż gwarantuje zakup 80 % ilości asortymentu, określonego w ust.1. Realizacja pozostałych 20 % ilości asortymentu może zostać zamówiona w zależności od woli Zamawiającego (prawo opcji). Niewykupienie przez Zamawiającego 20% ilości docelowych nie może stanowić podstawy do roszczeń odszkodowawczych ze strony Wykonawcy z tytułu niezrealizowania umowy.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmian ilościowych poszczególnych asortymentów określonych w Załączniku nr 5 do Umowy w ramach wartości Umowy. O przedmiotowej zmianie Zamawiający poinformuje pisemnie Wykonawcę nie później niż na 30 dni przed planowanym terminem dostawy.
§ 2 Wartość umowy
1. Łączna wartość netto przedmiotu Umowy nie przekroczy: ……….……zł, podatek VAT w wysokości 23%
w kwocie ...zł
Łączna wartość brutto przedmiotu Umowy nie przekroczy: ………..…………...…zł (słownie:……….………….………..…zł)
Jeżeli w trakcie obowiązywania umowy nastąpi zmiana przepisów dotyczących podatku VAT, Wykonawca zobowiązuje się do wystawienia faktury VAT za zrealizowane dostawy według stawki obowiązującej w dniu dostawy asortymentu do Zamawiającego. W niniejszym przypadku nie wymaga się aneksu do umowy.
2. Określone w § 1 ust. 1 ceny jednostkowe netto saszetki pocztowej z paskiem ,toreb doręczycielskich oraz portfeli na listy z materiału nie ulegną zmianie przez cały okres obowiązywania umowy.
3. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za rzeczywiste ilości dostarczonych i odebranych saszetek pocztowych z paskiem ,toreb dla doręczycieli oraz portfeli na listy z materiału, potwierdzonych protokołem odbioru końcowego.
4. Wykonawca ponosi wszystkie koszty realizacji umowy, a w szczególności koszty wykonania wzorów, dokumentacji, badań, transportu i ubezpieczenia saszetek pocztowych z paskiem , toreb dla doręczycieli oraz portfeli na listy z materiału do miejsc przeznaczenia wskazanych przez Zamawiającego w załączniku nr 1 do Umowy.
§ 3
Termin wykonania wzorów
1. Rozpoczęcie produkcji seryjnej musi być poprzedzone uzyskaniem od Zamawiającego zatwierdzenia przedstawionych przez Wykonawcę wzorów dostarczanego asortymentu pod względem zgodności z
schematem określonym w załączniku nr 4 do Umowy. W tym celu Wykonawca w terminie 10 dni roboczych od daty zawarcia Umowy dostarczy do Pionu Infrastruktury, Obszaru Operacyjnego ds.
Administracji Wschód, Wydziału Zaopatrzenia w Łodzi, Ul. Obywatelska 121/129, 90-945 Łódź dwa wzory saszetki pocztowej z paskiem , dwa wzory toreb dla doręczycieli oraz dwa wzory portfeli na listy z materiału określone w § 1 ust. 1.
2. Wraz ze wzorami Wykonawca przedstawi wyniki badań laboratoryjnych dotyczących zgodności materiałów z wymogami określonymi w załączniku nr 2 i 3 do Umowy. Badania muszą być wykonane przez placówkę posiadającą uprawnienia statutowe do wykonywania tego typu badań
3. Dostarczone przez Wykonawcę wzory zatwierdzane będą przez Komisję składającą się z wyznaczonych przedstawicieli Zamawiającego.
4. Pion Infrastruktury Obszar Operacyjny ds. Administracji Wschód, ul. Obywatelska 121/129, 90-945 Łódź przedstawi pisemnie swoje stanowisko odnośnie przekazanych wzorów w terminie 5 dni roboczych od daty ich otrzymania. Protokół zatwierdzenia wzorów i badań laboratoryjnych stanowi załącznik nr 6 do Umowy.
5. W razie niezatwierdzenia wzorów Zamawiający wyznaczy Wykonawcy dodatkowy termin 10 dni roboczych na przedstawienie nowych wzorów. W przypadku niedostarczenia wzorów do zatwierdzenia wraz z wymaganą dokumentacją w wyznaczonym terminie lub ich niezatwierdzenia pod względem zgodności z Warunkami technicznymi w załączniku nr 2, nr 3 i nr 4 do Umowy, Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy i naliczyć karę umowną zgodnie z § 7 ust. 5 pkt 1.
6. Jeden zatwierdzony wzór saszetki pocztowej z paskiem wraz z 1 egzemplarzem badań laboratoryjnych, o których mowa w ust. 2 , 1 zatwierdzony wzór torby dla doręczycieli , o którym mowa w ust. 1 wraz z 1 egzemplarzem badań laboratoryjnych o których mowa w ust. 2 oraz jeden zatwierdzony wzór portfeli na listy z materiału pozostaną w siedzibie u Zamawiającego w Łodzi do dnia wykonania przez przedstawicieli Zamawiającego odbioru wstępnego (określonego w § 5 ust.3) ostatniej przewidzianej umową partii saszetek pocztowych z paskiem oraz toreb doręczycielskich. Wykonawca po otrzymaniu pisemnego stanowiska Zamawiającego odnośnie odbioru wstępnego opisanego w § 5 ust.3 zakończonego wynikiem pozytywnym odbierze od Zamawiającego na własny koszt w/w wzory, zapakuje je i wyśle je do Odbiorcy wskazanego w rozdzielniku w ramach ostatniej partii dostawy.
7. Drugi zatwierdzony wzór saszetki pocztowej z paskiem , o którym mowa w ust. 1 , drugi zatwierdzony wzór torby dla doręczycieli, o którym mowa w ust.1 i drugi zatwierdzony wzór portfeli na listy z materiału oraz protokoły zatwierdzenia wzorów Wykonawca odbierze od Zamawiającego na koszt własny w terminie 5 dni roboczych od daty zatwierdzenia wzorów. Wzory te będą stanowiły podstawę do rozpoczęcia produkcji seryjnej i odbiorów wstępnych.
8. Zatwierdzone wzory, o których mowa w ust. 7 Wykonawca dostarczy do Odbiorcy w ramach ostatniej partii, otrzymując wynagrodzenie wg cen określonych w § 1 ust. 1.
§ 4
Termin wykonania i warunki dostawy
1. Dostawy należy realizować zgodnie z harmonogramem dostaw (załącznik nr 5 do Umowy).
2. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian w danych zawartych w harmonogramie pod warunkiem, że nie spowoduje to zmiany ilości i wartości zamówienia docelowego, z zastrzeżeniem § 1 ust. 3.
3. Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania Odbiorców oraz Pionu Infrastruktury Obszar Operacyjny ds. Administracji Wschód, ul. Obywatelska 121/129, 90-945 Łódź o terminie i sposobie dostawy na 3 dni robocze przed jej planowaną realizacją. Listę Odbiorców oraz numery telefonów zawiera załącznik nr 1 do umowy.
4. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć saszetki pocztowe z paskiem w opakowaniach zabezpieczających je przed uszkodzeniami w transporcie i znakowanych zgodnie z warunkami technicznymi zawartymi w załączniku nr 2 do Umowy .
5. Torby doręczycielskie powinny być pakowane i znakowane zgodnie z Normą Zakładową (załącznik nr 3 do Umowy).
§ 5
Warunki odbioru, reklamacji i gwarancji
1. Zamawiający będzie dokonywał odbioru wstępnego partii asortymentu u Wykonawcy z zastrzeżeniem ust. 4.
2. Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego zawiadomienia Pionu Infrastruktury Obszaru Operacyjnego ds. Administracji Wschód, ul. Obywatelska 121/129, 90-945 Łódź o przygotowaniu partii wyrobów do odbioru wstępnego, nie później niż 10 dni roboczych przed terminem planowanej dostawy.
3. Odbiór wstępny będzie dokonywany przez przedstawicieli Zamawiającego na podstawie opisu technicznego oraz zatwierdzonych wzorów, o których mowa w § 3 ust. 1, 6 i 7.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania odbioru wstępnego w siedzibie Zamawiającego. W takim przypadku Wykonawca prześle na własny koszt do Pionu Infrastruktury Obszar Operacyjny ds.
Administracji Wschód, ul. Obywatelska 121/129, 90-945 Łódź 3 sztuk saszetek pocztowych z paskiem , 3 szt. toreb dla doręczycieli oraz 3 szt. portfeli na listy do listonoszy celem dokonania odbioru wstępnego. Zamawiający dokona odbioru w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania saszetek pocztowych z paskiem, toreb dla doręczycieli oraz portfeli na listy z materiału.
5. Odbiór wstępny zakończony będzie podpisaniem protokołu, którego wzór stanowi załącznik nr 6 do Umowy.
6. Po zakończeniu odbioru wstępnego u Zamawiającego, Wykonawca odbierze na własny koszt od Zamawiającego 3 szt. saszetek pocztowych z paskiem ,3 szt. toreb dla doręczycieli i 3 szt. portfeli na listy z materiału wraz z protokołem odbioru. Zamawiający może zezwolić na wysyłkę wyrobów do Odbiorców wskazanych w załączniku nr 1 do Umowy bez dokonywania odbioru wstępnego, informując o tym pisemnie Wykonawcę na fax ………., email:………..w terminie 5 dni roboczych od daty otrzymania od Wykonawcy zawiadomienia o przygotowaniu do odbioru wstępnego partii asortymentu.
7. Protokół odbioru wstępnego z wynikiem pozytywnym, jak również informacja od Zamawiającego o odstąpieniu od odbioru wstępnego, stanowi podstawę do wysyłki partii asortymentu do Odbiorców 8. Na każdym etapie realizacji Umowy, tj. po przedstawieniu asortymentu do odbioru
celu sprawdzenia zgodności użytego materiału z Warunkami technicznymi oraz Normą Zakładową, i zwrócić się do jednostki posiadającej akredytację Polskiego Centrum Akredytacji o wykonanie badań potwierdzających zgodność pobranej próbki z danymi zawartymi w Załącznikach nr 2 i 3.
9. Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru podmiotu wykonującego badania, o którym mowa w ust.9, do którego zostanie przekazana próbka asortymentu.
10. Wyniki badań, o których mowa w ust.9, otrzymane przez Zamawiającego z akredytowanej jednostki są wynikami ostatecznymi.
11. W przypadku, gdy Zamawiający otrzyma negatywne wyniki badań z akredytowanej jednostki dotyczące próbki asortymentu, o której mowa w ust.9 w okresie gwarancji, Zamawiający zażąda:
a) wymiany przez Wykonawcę na jego koszt, danego asortymentu, na wolny od wad, w terminie 7 dni kalendarzowych od daty otrzymania negatywnych wyników badań. Wymiana dotyczy całej partii asortymentu, z którego pobrano próbkę;
b) zwrotu przez Wykonawcę kosztów poniesionych przez Zamawiającego za wykonanie badań;
c) naliczenia kar umownych zgodnie z § 7 ust.2.
12. Po bezskutecznym upływie terminu o którym mowa w ust. 11, Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy i naliczyć kary umowne zgodnie z § 7 ust. 5 pkt 1.
13. Odbiór końcowy nastąpi u Odbiorców w terminie 5 dni roboczych od daty otrzymania danej partii saszetek pocztowych z paskiem, toreb dla doręczycieli oraz portfeli na listy z materiału. Dokonanie odbioru końcowego będzie potwierdzone podpisanym przez przedstawiciela Odbiorcy protokołem odbioru końcowego (załącznik nr 7 do Umowy), który zostanie przekazany Wykonawcy (fax:
……… lub e-mail: …….……..) oraz do Pionu Infrastruktury, Obszar Operacyjny ds.
Administracji Wschód, ul. Obywatelska 121/129, 90-945 Łódź (fax: 42/ 633 19 39) lub e-mail:
katarzyna.gierzek@lodz.poczta-polska.pl w terminie 3 dni roboczych od daty zakończenia odbioru. Datę podpisania protokołu odbioru końcowego z wynikiem pozytywnym uważa się za datę dostarczenia saszetek pocztowych z paskiem oraz toreb dla doręczycieli.
14. W przypadku stwierdzenia przez Odbiorcę wad jakościowych lub braków ilościowych w dostawie, Wykonawca w terminie 14 dni roboczych od daty otrzymania protokołów odbioru końcowego, dokona na swój koszt wymiany niepełnowartościowego asortymentu lub uzupełni braki.
15. Wykonawca na dostarczone wyroby udziela gwarancji na okres 24 miesięcy. Data podpisania protokołów odbioru końcowego z wynikiem pozytywnym jest datą rozpoczęcia okresu gwarancji.
16. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego z tytułu gwarancji za wady przedmiotu umowy, ujawnione w okresie gwarancji.
17. W przypadku ujawnienia wad po odbiorze końcowym, w okresie gwarancji, Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia wad lub wymiany saszetek pocztowych z paskiem ,toreb dla doręczycieli oraz portfeli na listy z materiału w terminie 14 dni kalendarzowych od daty pisemnego zgłoszenia protokołu reklamacji (załącznik nr 8).
18. Po bezskutecznym upływie terminu, o którym mowa w ust. 18, Zamawiający naliczy karę umowną stanowiącą wartość brutto wadliwego asortymentu.
§ 6
Warunki płatności
1. Podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktur VAT będą pozytywne protokoły odbioru końcowego podpisane przez Odbiorców. Faktury VAT zostaną wystawione na adres Odbiorców (załącznik nr 1 do Umowy) w terminie 7 dni od daty podpisania protokołów odbioru końcowego.
2. Wykonawca przesyła oryginały faktur VAT niezwłocznie na adresy wskazane w załączniku nr 1 do Umowy, a kopie do Pionu Infrastruktury, Obszar Operacyjny ds. Administracji Wschód, ul. Obywatelska 121/129, 90-945 Łódź.
3. Na fakturach należy umieścić:
1) Numer identyfikacji podatkowej Zamawiającego 525-000-73-13 (PL5250007313);
2) Informację, że dostawa jest realizowana na podstawie umowy nr……….
4. Należność za każdą dostawę zostanie uregulowana w terminie 21 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionych faktur VAT, przelewem na rachunek Wykonawcy podany na fakturze.
5. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
6. Zamawiający nie będzie prowadził z Wykonawcą rozliczeń w walutach obcych.
7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości cesji wierzytelności Wykonawcy z tytułu realizacji umowy na osoby trzecie (w tym na podwykonawców).
8. W razie opóźnienia w zapłacie faktur VAT Wykonawca ma prawo do odsetek ustawowych. Odsetki płacone są przez Zamawiającego na podstawie noty odsetkowej.
9. Zamawiający nie ponosi skutków zwrotu do Wykonawcy nieprawidłowo wystawionych Faktur VAT.
§ 7 Kary umowne
1. Za nieterminową dostawę Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1 % wartości brutto niezrealizowanej partii dostawy za każdy dzień opóźnienia.
2. W przypadku negatywnego wyniku badań próbki danej dostawy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1 % łącznej wartości brutto Umowy.
3. Jeżeli przedstawione do zatwierdzenia w terminie, o którym mowa w § 3 ust.1 wzory saszetek pocztowych z paskiem oraz toreb doręczycielskich zostały wykonane niezgodnie z § 1 ust. 2, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1 % wartość brutto Umowy.
4. W przypadku zwłoki w dostarczeniu wzorów saszetek pocztowych z paskiem ,toreb doręczycielskich oraz portfeli na listy z materiału do zatwierdzania w terminie określonym w § 3 ust. 1 lub ust. 5, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1 % wartości brutto umowy za każdy dzień zwłoki.
5. Dodatkowo Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w okolicznościach i wysokościach ustalonych poniżej:
1) w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, np. z powodu niezatwierdzenia wzorów, wg zasad określonych w § 3 lub z tytułu niedotrzymania terminów wykonania i warunków dostawy, określonych w § 4, w wysokości 10 % łącznej wartości brutto umowy,
2) w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po jego stronie w wysokości 10 % łącznej wartości brutto umowy z wyłączeniem ewentualnie powstałych szkód na skutek siły wyższej.
6. Jeżeli opóźnienia w dostawach z winy Wykonawcy przekroczą 14 dni kalendarzowych Zamawiający może odstąpić od umowy bez wyznaczenia Wykonawcy dodatkowego terminu jej realizacji i obowiązku wykupienia części niezrealizowanej dostawy oraz żądać kary umownej (ust. 5 pkt.1).
7. Zamawiający przesyłać będzie Wykonawcy wyliczenie kar umownych wraz z notą obciążeniową.
8. Ustanowione w ust. 1-4 kary umowne oraz ich uregulowanie nie zwalnia Wykonawcy z wykonania zobowiązań wynikających z umowy.
9. Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych z Kodeksu cywilnego, jeżeli szkoda przewyższa wysokość kar umownych.
10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącenia kar umownych z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
§ 8 Roszczenia
1. W razie zgłoszenia przez jedną ze Stron umowy roszczeń związanych z jej wykonaniem, Strony zobowiązują się do pisemnego ustosunkowania się do tych roszczeń, nie później niż w terminie 7 dni od chwili ich zgłoszenia.
2. Jeżeli którakolwiek ze Stron odmówi uznania roszczenia lub udzielenia odpowiedzi na roszczenie w terminie, o którym mowa w ust. 1, druga Strona może wystąpić o rozstrzygnięcie sporu na drogę sądową.
§ 9
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
1. Przed zawarciem umowy Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy stanowiące 5 % łącznej wartości umowy brutto określonej w § 2 ust. 1 co stanowi ……….zł, w formie
………
2. Zamawiający dokona zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy w następujący sposób:
1) 70 % wartości wniesionego zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane, tj. po podpisaniu ostatniego protokołu odbioru końcowego, stanowiącego zał. Nr 6 do Umowy.
2) 30 % wartości wniesionego zabezpieczenia jako zabezpieczenie roszczeń z tytułu gwarancji zostanie zwrócone nie później niż w 15 dniu kalendarzowym po upływie okresu gwarancji.
3. Zamawiający ma prawo pobrać z zabezpieczenia należytego wykonania umowy należność z tytułu naliczonych kar umownych, których Wykonawca nie uregulował w terminie określonym przez Zmawiającego w wezwaniu do zapłaty.
§ 10 Zmiany umowy
1. Zmiana niniejszej umowy i jej załączników może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie, w formie aneksu pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem ust. 2
2. Zmiany danych teleadresowych określonych w § 3 ust.1 , 4 i 6, § 4 ust. 3, § 5 ust. 2,4,6 i 13, § 6 ust. 2 i
§ 12 ust. 2 i 3, oraz w załączniku nr 1 jak też, zmiany terminów dostaw określonych w załączniku nr 4 wymagają pisemnego poinformowania i nie wymagają sporządzania aneksu.
§ 11
Odstąpienie od umowy
Oprócz przypadków przewidzianych w niniejszej umowie, Zamawiający może odstąpić od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, w terminie 30 dni od daty powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego za zrealizowaną część umowy. Zamawiający pisemnie poinformuje wykonawcę w terminie 5 dni roboczych od daty powzięcia wiadomości o okolicznościach, o których mowa powyżej.
§ 12
Postanowienia końcowe 1. Umowa obowiązuje do 31 grudnia 2015 r.
2. Za realizację umowy ze strony Zamawiającego, a w szczególności monitorowanie należytego wykonania umowy, naliczanie kar umownych i zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy odpowiada Pani Katarzyna Gierzek - tel./faks: 42/ 633 19 39.
3. Ze strony Wykonawcy za realizację umowy odpowiada PAN/Pani .………,tel………..…..,fax……….……….,e-mail………
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.
5. Wszystkie spory wynikłe z realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przed sądem właściwym dla Zamawiającego.
6. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy, jeden dla Zamawiającego.
Wykaz załączników :
Załącznik 1. Lista Odbiorców.
Załącznik 2. Warunki techniczne saszetek pocztowych z paskiem Załącznik 3. Norma Zakładowa
Załącznik 4. Schemat portfela na listy z materiału Załącznik 5. Harmonogramy dostaw
Załącznik 6. Protokół zatwierdzenia wzorów
Załącznik 7. Wzór protokołu odbioru wstępnego/końcowego Załącznik 8. Protokół reklamacji
ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA
